2024年度500KV变电站建筑工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度500KV变电站建筑工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工质量第六条施工组织与管理6.1施工方案6.2施工人员6.3施工现场管理6.4安全生产管理第七条材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3质量保证第八条技术支持和配合8.1技术交底8.2设计变更8.3施工配合第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税款支付13.3保险责任13.4环境影响评估13.5知识产权保护13.6法律适用13.7争议解决第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：材料设备供应清单14.3附件三：施工组织设计14.4附件四：安全生产管理措施14.5附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××国家电力公司1.1.2发包人地址：×××省×××市×××路×××号1.1.3发包人代表：×××先生1.2承包人1.2.1承包人名称：×××建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：×××省×××市×××路×××号1.2.3承包人代表：×××先生第二条工程概况2.1工程名称：2024年度500KV变电站建筑工程2.2工程地点：×××省×××市×××县×××变电站工地2.3工程规模：占地面积×××平方米，建筑工程×××平方米2.4工程内容：包括土建工程、安装工程、装饰工程及其他配套工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方协商确定调整办法3.3预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价30%的预付款3.4进度付款：按照工程进度，承包人向发包人提交进度付款申请，发包人按合同约定的比例支付3.5竣工结算：工程竣工验收合格后，按照合同约定的价格进行竣工结算第四条合同工期4.1开工日期：2024年×月×日4.2竣工日期：2024年×月×日4.3工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人应支付违约金，具体金额双方协商确定第五条质量标准5.1工程质量：符合国家及行业相关标准、规范要求5.2材料质量：符合国家及行业相关标准、规范要求5.3施工质量：承包人应严格按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量第六条施工组织与管理6.1施工方案：承包人应根据工程特点和施工条件，编制施工方案，经发包人批准后实施6.2施工人员：承包人应具备相应的专业技术资格和施工经验，并对施工人员进行岗位培训6.3施工现场管理：承包人应做好施工现场的清洁、安全、环保等工作，确保施工顺利进行6.4安全生产管理：承包人应按照国家及行业安全生产管理规定，做好安全生产各项工作第八条技术支持和配合8.1技术交底：承包人应向发包人提供详细的技术交底资料，包括施工方案、施工图纸等8.2设计变更：如发生设计变更，双方应协商确定变更内容、费用和工期调整等事项8.3施工配合：承包人应积极配合发包人及相关部门进行工程检查、验收等工作第九条违约责任9.1发包人违约：如发包人未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算等，应支付违约金，并承担相应责任9.2承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程、质量不符合要求等，应支付违约金，并承担相应责任9.3违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，具体金额双方协商确定第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷10.2仲裁或诉讼：如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方确认后生效11.3合同终止：合同约定的工程竣工验收合格后，本合同即告终止第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和技术秘密12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年12.3违约责任：如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任13.2税款支付：合同价款中包含的所有税款由承包人承担，如发包人代扣代缴的，由承包人支付给发包人13.3保险责任：承包人应按国家及行业规定，为工程投保建筑工程一切险、安装工程一切险等13.4环境影响评估：承包人应按照国家及地方环境保护法规，做好工程的环境保护工作13.5知识产权保护：双方在合同履行过程中涉及的知识产权问题，应遵守相关法律法规，保护对方的合法权益13.6法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.7争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单（见附件）14.2附件二：材料设备供应清单（见附件）14.3附件三：施工组织设计（见附件）14.4附件四：安全生产管理措施（见附件）14.5附件五：其他相关文件（见附件）第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方是指非合同当事人，但参与或关联本合同工程建设的单位和个人，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律规定，承担其参与或关联工程建设的责任。第三方若因违约或过错导致合同当事人损失，合同当事人有权向第三方追偿。15.3第三方选择：合同当事人选择第三方时，应谨慎审查其资质、信誉和能力，并确保第三方合法合规地参与工程建设。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：合同当事人应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利义务，并将第三方合同副本提交给对方当事人备查。16.2第三方协调：合同当事人应负责协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。16.3第三方支付：合同当事人与第三方之间的支付事项，应在本合同中明确，包括但不限于支付时间、支付金额和支付方式。16.4第三方责任限制：如第三方因过错导致合同当事人损失，合同当事人有权向第三方追偿，但追偿金额不得超过第三方合同中约定的责任限额。16.5第三方违约处理：第三方若违约，合同当事人有权按本合同约定和第三方合同约定，要求第三方承担违约责任。第十七条第三方责任限额17.1定义：第三方责任限额是指合同当事人与第三方合同中约定的，第三方对合同当事人承担的赔偿责任的最高限额。17.2限额确定：第三方责任限额应在第三方合同中明确，并在本合同中注明。如本合同中未注明，视为无责任限额。17.3限额履行：第三方在承担赔偿责任时，不得超过约定的责任限额。如第三方违约导致损失超过限额，合同当事人仍有权追究第三方的违约责任，但追偿金额不得超过限额。17.4限额调整：合同当事人可在合同履行过程中，根据实际情况调整第三方责任限额，并签订书面补充协议。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与发包人的关系：第三方应视为发包人的代理人，按照发包人的指示和要求参与工程建设。18.2第三方与承包人的关系：第三方应视为承包人的合作伙伴，共同完成工程建设任务。18.3第三方与工程的关系：第三方提供的材料、设备或服务，应符合工程质量和进度要求。18.4第三方与其他各方之间的纠纷处理：第三方与其他各方之间的纠纷，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十九条第三方介入的合同变更和终止19.1变更：如第三方因故退出工程建设，合同当事人应签订书面变更协议，明确变更后的第三方或其他替代方案。19.2终止：如第三方合同提前终止，合同当事人应按本合同约定和第三方合同约定，处理善后事宜。第二十条第三方介入的违约责任20.1第三方违约：第三方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。20.2合同当事人违约：合同当事人未按本合同约定履行义务，导致第三方违约，应承担相应的违约责任。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。21.2仲裁或诉讼：第三方介入引起的争议，适用中华人民共和国法律，仲裁或诉讼地点为合同签订地。第二十二条合同的生效、变更和终止22.1生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。22.2变更：合同履行过程中，如需变更本合同，双方应签订书面变更协议，经双方确认后生效。22.3终止：合同约定的工程竣工验收合格后，本合同即告终止。第二十三条保密条款23.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和技术秘密。23.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。23.3违约责任：如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第二十四条其他条款24.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括土建、安装、装饰等各分部分项工程的数量和单位工程造价。附件二：材料设备供应清单详细列出工程建设所需的各种材料、设备的名称、规格、数量、单价和总价。附件三：施工组织设计详细阐述施工方案、施工进度计划、施工人员组织、施工设备配置等施工组织与管理内容。附件四：安全生产管理措施详细列出施工过程中的安全生产管理制度、安全防护措施、应急预案等。附件五：其他相关文件包括工程设计文件、施工图纸、变更通知、验收报告等与工程建设相关的文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算。2.承包人未按合同约定完成工程、质量不符合要求。3.第三方未按合同约定履行义务。责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的比例支付违约金。2.损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿。3.工期延误：按照合同约定的工期顺延，并支付相应的违约金。示例说明：如发包人未按合同约定支付预付款，承包人可按合同约定向发包人追讨预付款，并支付相应的违约金。如承包人未按合同约定完成工程，发包人可按合同约定要求承包人支付违约金，并承担相应的