2024养殖场建设设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024养殖场建设设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同范围2.1设计与施工内容2.2设计与施工标准2.3变更与调整第三条合同价格3.1合同总价3.2付款方式与进度3.3价格调整第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期违约责任第五条质量标准与要求5.1设计质量5.2施工质量5.3质量验收第六条技术与资料交付6.1技术资料提供6.2设计文件交付6.3施工图纸交付第七条安全生产与环保7.1安全生产责任7.2环保要求7.3安全事故处理第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼或仲裁费用第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条合同解除11.1解除条件11.2解除后果11.3解除后的责任处理第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条合同的效力、变更与终止13.1合同效力13.2合同变更13.3合同终止第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的附件与附录14.4合同的签订与生效第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：____________1.1.2住所：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包人1.2.1名称：____________1.2.2住所：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系方式：____________第二条合同范围2.1设计与施工内容2.1.1设计内容：包括但不限于养殖场的平面布局、建筑设计、结构设计、水电设计、环保设计等。2.1.2施工内容：包括但不限于养殖场的土建施工、水电安装、设备安装、环保设施施工等。2.2设计与施工标准2.2.1设计标准：应符合国家及行业相关设计标准、规范和要求。2.2.2施工标准：应符合国家及行业相关施工标准、规范和要求。2.3变更与调整2.3.1在合同执行过程中，如因特殊情况需要变更或调整合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.1.2合同总价包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、税费等。3.2付款方式与进度3.2.1付款方式：银行转账。3.2.2付款进度：合同签订后五个工作日内支付合同总价的30%；设计完成后支付设计费的50%；主体结构封顶后支付施工费的50%；工程验收合格后支付剩余款项。3.3价格调整3.3.1在合同执行过程中，如因市场行情变化、政策调整等原因导致合同价格发生变化，双方应协商调整合同价格。第四条设计与施工期限4.1设计期限4.1.1设计开始日期：________年________月________日。4.1.2设计完成日期：________年________月________日。4.2施工期限4.2.1施工开始日期：________年________月________日。4.2.2施工完成日期：________年________月________日。4.3延期违约责任4.3.1如因承包人原因导致设计或施工延期，应按合同总价的一定比例向发包人支付违约金。第五条质量标准与要求5.1设计质量5.1.1设计文件应完整、准确、清晰，符合国家及行业相关标准和要求。5.1.2设计文件应包括：设计说明书、施工图纸、施工图说明书等。5.2施工质量5.2.1施工过程中应严格按照设计文件和施工标准进行，确保工程质量。5.2.2工程验收合格标准：符合国家及行业相关验收标准和要求。5.3质量验收5.3.1工程验收时间：施工完成后十个工作日内。5.3.2工程验收主体：双方共同参与，也可委托第三方专业机构进行验收。第六条技术与资料交付6.1技术资料提供6.1.1承包人应向发包人提供完整的设计文件和施工图纸等相关技术资料。6.2设计文件交付6.2.1设计文件交付时间：设计完成日期。6.2.2设计文件交付方式：电子版和纸质版。6.3施工图纸交付6.3.1施工图纸交付时间：施工开始日期前十个工作日。6.3.2施工图纸交付方式：电子版和纸质版。第八条保密条款8.1保密内容8.1.1合同双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1.1提交__________仲裁委员会仲裁；9.1.1.2向__________人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点9.2.1争议解决的地点为：__________。9.3诉讼或仲裁费用9.3.1胜诉方有权要求败诉方承担诉讼或仲裁费用。第十条违约责任10.1发包人违约10.1.1发包人未按约定支付款项的，应支付迟延付款利息，并承担违约责任。10.1.2发包人未按约定提供技术资料或图纸的，应承担违约责任，赔偿承包人因此遭受的损失。10.2承包人违约10.2.1承包人未按约定完成设计或施工的，应支付迟延完成违约金，并承担违约责任。10.2.2承包人施工质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿发包人因此遭受的损失。10.3违约赔偿10.3.1违约一方应向守约一方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价的一定比例。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1.1不可抗力导致合同无法履行；11.1.1.2双方协商一致解除合同；11.1.1.3合同履行完毕。11.2解除后果11.2.1合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行的事宜。11.3解除后的责任处理11.3.1合同解除后，双方对解除前的权利义务关系不再享有权利和承担义务。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力事件包括：自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。12.2不可抗力后果12.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决。12.3不可抗力责任12.3.1不可抗力事件发生后，双方均不承担违约责任。第十三条合同的效力、变更与终止13.1合同效力13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。13.2合同变更13.2.1合同变更应采取书面形式，经双方协商一致后签署。13.3合同终止13.3.1合同终止条件：13.3.1.1合同履行完毕；13.3.1.2双方协商一致终止合同；13.3.1.3法律规定或合同约定的其他终止条件。第十四条其他条款14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决14.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。协商不成的，可按照合同约定选择仲裁或诉讼解决。14.3合同的附件与附录14.3.1合同附件包括：合同双方的有效证件、合同签订授权书等。14.4合同的签订与生效14.4.1本合同一式两份，双方各执一份。双方签字（或盖章）后，合同即刻生效。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，特制定本部分。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方以外的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指第三方参与甲乙双方之间的合同履行过程，包括但不限于提供服务、材料、设备等。第二条第三方介入的协商与同意2.1在合同履行过程中，如甲乙方需第三方介入，应提前书面通知对方。2.2甲乙方应就第三方的选择、职责、权益等事项进行协商，并取得对方同意。2.3未经对方同意，甲乙方不得擅自引入第三方。第三条第三方责任3.1第三方介入合同履行时，应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。3.2第三方应承担因其自身原因导致合同无法履行或产生损失的责任。3.3第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。第四条第三方权益4.1第三方有权按照合同约定获得相应的权益，包括但不限于报酬、赔偿等。4.2第三方不得干涉甲乙方之间的合同履行，不得损害甲乙方的合法权益。第五条第三方责任限额5.1甲乙方与第三方之间的合同，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、工期延误责任等。5.2甲乙方应按照合同约定向第三方支付报酬，并承担第三方违约责任。第六条第三方违约处理6.1第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲乙方与第三方之间的违约处理，不影响甲乙方之间的合同履行。第七条第三方解除合同7.1第三方有权按照合同约定解除合同，但应提前通知甲乙方。7.2第三方解除合同后，应按照合同约定承担相应的责任。第八条第三方与甲乙方之间的争议解决8.1.1提交__________仲裁委员会仲裁；8.1.2向__________人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点为：__________。8.3诉讼或仲裁费用按照合同约定承担。第九条第三方与甲乙方之间的合同附件9.1第三方与甲乙方之间的合同附件包括但不限于：合同协议、补充协议、技术文件、施工图纸等。9.2合同附件与本合同具有同等法律效力。第十条第三方与甲乙方之间的合同生效与终止10.1第三方与甲乙方之间的合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。10.2合同终止条件：10.2.1合同履行完毕；10.2.2双方协商一致终止合同；10.2.3法律规定或合同约定的其他终止条件。第十一条第三方义务11.1第三方应按照合同约定履行义务，确保合同的正常履行。11.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，确保施工安全。11.3第三方应按照合同约定提供相关服务、材料、设备等。第十二条第三方权利12.1第三方有权按照合同约定获得相应的权益。12.2第三方有权按照合同约定解除合同。12.3第三方有权要求甲乙方履行合同约定的义务。第十三条第三方违约责任13.1第三方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2第三方违反合同约定，导致甲乙方无法履行合同，应承担相应的责任。13.3第三方违反合同约定，导致安全事故、质量问题等，应承担相应的法律责任。第十四条第三方保密义务14.1第三方应对甲乙方提供的技术秘密、商业秘密等予以保密。14.2第三方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此遭受的损失。第十五条其他条款15.1本部分与本合同具有同等法律效力。15.2本部分的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙方双方签字（或盖章）后生效。15.3本部分的解释权归甲乙方所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议附件二：补充协议附件三：技术文件附件四：施工图纸附件五：设计说明书附件六：施工说明书附件七：材料清单附件八：设备清单附件九：安全措施方案附件十：环保措施方案附件十一：质量保证书附件十二：验收报告附件十三：变更协议附件十四：违约金计算公式附件十五：保密协议附件一：合同协议本附件是甲乙双方签订的合同协议，明确了双方的权利义务、合同范围、履行期限、质量标准、违约责任等内容。附件二：补充协议本附件是对主合同的补充，包括合同的变更、解除、终止等事项。附件三：技术文件本附件包括设计图纸、设计说明书、施工图纸、施工说明书等技术文件，是合同履行的依据。附件四：施工图纸本附件是施工过程中所使用的图纸，包括建筑图纸、结构图纸、水电图纸等。附件五：设计说明书本附件是设计过程中所提供的说明书，包括设计依据、设计方案、设计计算等。附件六：施工说明书本附件是施工过程中所提供的说明书，包括施工方案、施工工艺、施工要求等。附件七：材料清单本附件列出了施工过程中所需使用的材料名称、规格、数量等信息。附件八：设备清单本附件列出了施工过程中所需使用的设备名称、规格、数量等信息。附件九：安全措施方案本附件是施工过程中所采取的安全措施方案，包括安全防护、应急预案等。附件十：环保措施方案本附件是施工过程中所采取的环保措施方案，包括环保设施、环保要求等。附件十一：质量保证书本附件是甲方向乙方提供的质量保证书，承诺工程质量符合合同约定。附件十二：验收报告本附件是工程验收过程中所形成的验收报告，包括工程质量、安全、环保等方面的评估。附件十三：变更协议本附件是甲乙双方在合同履行过程中就合同内容进行变更所签订的协议。附件十四：违约金计算公式本附件列出了违约金的计算公式，用于计算甲乙双方违约时的违约金。附件十五：保密协议本附件是甲乙双方签订的保密协议，明确了双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等的保密义务。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按约