建设工程合同补充协议的签订要点_第1页
建设工程合同补充协议的签订要点_第2页
建设工程合同补充协议的签订要点_第3页
建设工程合同补充协议的签订要点_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同补充协议的签订要点合同编号:__________一、合同的签订1.1本补充协议是主合同的有效组成部分,与主合同具有同等法律效力。除本补充协议另有约定外,主合同的规定仍然适用。1.2本补充协议的签订,应严格遵守国家法律法规、政策规定以及行业标准。1.3本补充协议的签订,应遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则。二、合同的履行2.1乙方应按照主合同约定的时间、质量、安全等要求,完成工程建设。2.2甲方应按照主合同约定的付款时间、付款方式支付工程价款。2.3双方应共同遵守合同约定,确保工程建设项目的顺利实施。三、合同的变更与解除3.1任何一方提出变更或解除主合同及本补充协议的,应提前书面通知对方,并经双方协商一致。3.2变更或解除主合同及本补充协议的,应签订书面变更协议或解除协议,并报原合同审批机关备案。四、合同的违约责任4.1任何一方违反主合同及本补充协议的约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。4.2双方在履行合同过程中,发生纠纷的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同审批机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。五、其他约定5.1本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。5.2本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至主合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.《建设工程合同》2.本补充协议3.工程设计文件4.工程预算书5.工程进度计划6.工程质量标准7.安全施工措施8.付款凭证9.工程验收报告10.变更协议或解除协议二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间、方式支付工程价款。2.乙方未按约定时间、质量、安全要求完成工程建设。3.双方未共同遵守合同约定,导致工程建设项目实施受阻。4.甲方未履行主合同及本补充协议约定的其他义务。5.乙方未履行主合同及本补充协议约定的其他义务。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的发包方。2.乙方:指合同中的承包方。3.建设工程合同:指甲方委托乙方进行工程建设,乙方按约定完成工程建设并交付甲方的合同。4.补充协议:指对主合同的某些条款进行补充、修改或完善的协议。5.违约金:指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.工程竣工验收合格:指工程项目经过验收,符合设计文件、规范标准及合同约定要求的合格状态。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:双方协商调整工程进度计划,根据实际情况合理顺延工期。2.工程质量问题:解决办法:及时整改,乙方负责修复,并承担相应费用。严重质量问题可能导致合同解除。3.支付纠纷:解决办法:核实付款金额及付款条件,双方协商解决。必要时可申请调解或仲裁。4.合同变更或解除:解决办法:提前书面通知对方,并签订书面变更协议或解除协议。5.发生纠纷:解决办法:通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同审批机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。五、所有应用场景:1.甲方为建设工程项目的发包方,乙方为承包方。2.双方签订《建设工程合同》,并在此基础上签订补充协议。3.适用于各类建设工程项目,包括但不

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论