2024年建筑工地临时围挡施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工地临时围挡施工合同本合同目录一览1.临时围挡施工范围与地点1.1施工地点：市区街道号建筑工地1.2施工范围：包括但不限于工地周边道路、入口、周边地块等2.临时围挡施工要求2.1施工标准：按照《建筑工地临时围挡施工及验收规范》执行2.2施工材料：采用符合国家标准的钢材、塑料、木材等材料2.3施工高度：根据实际情况确定，但最低不低于1.8米3.临时围挡施工期限3.1施工开始日期：2024年X月X日3.2施工结束日期：2024年X月X日4.临时围挡施工费用4.1施工费用：共计人民币万元整4.2付款方式：按照施工进度分阶段支付4.3付款时间：每阶段施工完成后七个工作日内5.临时围挡施工质量保证5.1施工质量：保证达到设计和使用要求5.2质量验收：由甲方组织，乙方配合进行5.3质量保修：自验收合格之日起，质保期为一年6.临时围挡施工安全责任6.1安全防护：乙方应做好施工现场的安全防护措施6.2安全事故：如发生安全事故，由乙方承担相应责任6.3安全生产：乙方应遵守国家安全生产法律法规7.临时围挡施工变更7.1变更条件：因设计、规划等原因需要变更施工内容的，应提前十个工作日提出7.2变更程序：变更内容经双方协商一致，签订变更协议，并报甲方备案8.临时围挡施工违约责任8.1乙方逾期完工：按照逾期天数向甲方支付违约金8.2甲方未按约定付款：按照逾期天数向乙方支付违约金8.3双方其他违约行为：按照合同约定承担相应责任9.临时围挡施工争议解决9.1争议解决方式：双方可协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼10.临时围挡施工合同的解除10.1合同解除条件：合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除条件10.2合同解除程序：双方协商一致，签订解除协议，并报甲方备案11.临时围挡施工保密条款11.1保密内容：合同履行过程中涉及的双方商业秘密、技术秘密等11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年12.临时围挡施工合同的转让12.1转让条件：经双方协商一致，并报甲方备案12.2转让程序：受让方应具备相应的资质和能力，并签订转让协议13.临时围挡施工法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规13.2争议解决：如发生争议，双方可协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼14.其他条款14.1合同的签订、修改和解除，应采取书面形式14.2双方代表：甲方代表为X，乙方代表为X14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条临时围挡施工范围与地点1.1施工地点：市区街道号建筑工地1.2施工范围：包括但不限于工地周边道路、入口、周边地块等，具体范围以甲方提供的施工图纸和说明为准。第二条临时围挡施工要求2.1施工标准：乙方应按照《建筑工地临时围挡施工及验收规范》进行施工，保证施工质量和安全。2.2施工材料：乙方应使用符合国家标准的钢材、塑料、木材等材料，材料质量应符合甲方要求。2.3施工高度：根据实际情况确定，但最低不低于1.8米，具体高度以甲方要求为准。第三条临时围挡施工期限3.1施工开始日期：2024年X月X日3.2施工结束日期：2024年X月X日3.3乙方应按照合同约定的施工期限完成施工，如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条临时围挡施工费用4.1施工费用：共计人民币万元整，具体费用以甲方审核后的施工预算为准。4.2付款方式：按照施工进度分阶段支付，每阶段施工完成后七个工作日内，甲方应支付相应阶段的施工费用。4.3乙方应提供合法的税务发票，以便甲方进行支付。第五条临时围挡施工质量保证5.1施工质量：乙方应保证施工质量达到设计和使用要求，确保围挡结构稳定，安全可靠。5.2质量验收：施工完成后，甲方应组织验收，乙方应配合进行，如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。5.3质量保修：自验收合格之日起，质保期为一年，质保期内如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。第六条临时围挡施工安全责任6.1安全防护：乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志和安全防护设施，确保施工安全。6.2安全事故：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的责任。6.3安全生产：乙方应遵守国家安全生产法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工。第七条临时围挡施工变更7.1变更条件：因设计、规划等原因需要变更施工内容的，应提前十个工作日提出，并提交变更方案。7.2变更程序：变更内容经双方协商一致，签订变更协议，并报甲方备案。如变更导致施工费用增减，应按照甲方要求进行相应的费用调整。7.3变更不影响原合同的履行期限和质量要求，乙方应按照变更后的合同内容进行施工。652578第八条临时围挡施工违约责任8.1乙方逾期完工：如乙方未按照合同约定的期限完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=施工费用×0.05%×逾期天数。8.2甲方未按约定付款：如甲方未按照合同约定的期限支付施工费用，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=应付款项×0.05%×逾期天数。8.3双方其他违约行为：如双方在合同履行过程中出现其他违约行为，应按照合同约定承担相应责任。第九条临时围挡施工争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼地点：合同争议解决的诉讼地点为市区人民法院。第十条临时围挡施工合同的解除10.1合同解除条件：合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除条件，一方可以解除合同。10.2合同解除程序：双方协商一致，签订解除协议，并报甲方备案。第十一条临时围挡施工保密条款11.1保密内容：合同履行过程中涉及的双方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。11.3保密义务：双方在保密期限内不得泄露对方的保密信息，除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况外。第十二条临时围挡施工合同的转让12.1转让条件：经双方协商一致，并报甲方备案。12.2转让程序：受让方应具备相应的资质和能力，并签订转让协议。第十三条临时围挡施工法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2争议解决：如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的签订、修改和解除，应采取书面形式。14.2双方代表：甲方代表为X，乙方代表为X。14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但并非合同当事人，参与或协助合同履行的一方或多方。1.2第三方可以包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方、材料供应商等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件：甲方和乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应事先书面协商一致，并明确第三方的职责和义务。2.2第三方介入的程序：甲方和乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务，并将协议副本送交对方备案。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入导致合同内容变更的，甲方和乙方应签订书面变更协议，并明确第三方的责任范围和限额。3.2变更协议应经双方协商一致，并报原合同备案机关备案。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲方和乙方承担的责任限额，应根据第三方与甲方、乙方签订的书面协议确定。4.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿条件等。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。5.2第三方对甲方、乙方承担的责任，不影响甲方、乙方之间的权利义务。第六条第三方介入的合同履行6.1第三方应按照甲方、乙方与其签订的书面协议履行合同义务。6.2第三方应遵守国家相关法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工。第七条第三方违约责任7.1第三方未按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。7.2第三方未遵守国家相关法律法规，造成甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条第三方争议解决8.1第三方与甲方、乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2诉讼地点：第三方争议解决的诉讼地点为市区人民法院。第九条第三方保密条款9.1第三方保密内容：第三方在合同履行过程中涉及的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等。9.2第三方保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。9.3第三方保密义务：第三方在保密期限内不得泄露甲方、乙方的保密信息，除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况外。第十条第三方合同转让10.1第三方转让条件：经甲方、乙方书面同意，并报甲方备案。10.2第三方转让程序：受让方应具备相应的资质和能力，并签订转让协议。第十一条第三方法律适用及争议解决11.1法律适用：第三方合同适用中华人民共和国法律法规。11.2争议解决：如发生争议，第三方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1第三方合同的签订、修改和解除，应采取书面形式。12.2第三方代表：第三方代表为X。12.3本第三方合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：施工图纸和说明附件三：施工预算附件四：施工进度计划附件五：安全防护措施方案附件六：质量保修承诺附件七：违约金计算公式附件八：第三方介入协议附件九：保密协议附件十：合同转让协议附件一：合同主体资质证明详细要求：甲方和乙方应提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关证件，以证明其合法经营资格。附件二：施工图纸和说明详细要求：施工图纸应包括工程的总平面图、立面图、剖面图等，并附有详细的建设要求和施工说明。附件三：施工预算详细要求：施工预算应详细列出工程项目的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费等，并附有费用计算依据和明细表。附件四：施工进度计划详细要求：施工进度计划应明确列出工程项目的各个阶段和时间表，包括施工准备、施工高峰、竣工验收等阶段。附件五：安全防护措施方案详细要求：安全防护措施方案应包括施工现场的安全防护措施、应急预案、安全培训等内容。附件六：质量保修承诺详细要求：质量保修承诺应明确保修范围、保修期限、保修责任等内容。附件七：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的计算方式，包括逾期违约金、质量违约金等。附件八：第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务，包括施工质量、安全责任、费用承担等内容。附件九：保密协议详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限、保密义务等内容。附件十：合同转让协议详细要求：合同转让协议应明确转让条件、转让程序、受让方的资质要求等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.甲方未按约定支付施工费用，乙方未按约定完成施工。2.甲方未按约定提供施工场地、材料等，乙方未按约定按时交付工程。3.乙方使用不符合国家标准的材料，导致工程质量不合格。4.乙方未按约定进行安全防护，导致安全事故发生。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照附件七中的违约金计算公式进行计算。2.质量违约：如乙方施工质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改或返工，并支付相应费用。3.安全违约：如乙方未按约定进行安全防护，导致安全事故发生，乙方应承担全部赔偿责任。4.工期延误：如乙方未按约定完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.建筑工地：指进行建筑施工的地点，包括施工现场、临时设施等。2.临时围挡：指为保证施工安全、交通畅通等原因，在建筑工地周围设置的临时性围挡设施。3.施工费用：指完成工程项目所需的全部费用，包括材料费、人工费、机械使用费等。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约惩罚金。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。6.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件