2024年度安徽省某地学校教学楼施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度安徽省某地学校教学楼施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方：安徽省某地学校1.2承包方：具体施工单位名称第二条合同标的2.1工程名称：某地学校教学楼施工工程2.2工程地点：安徽省某地学校指定地点2.3工程规模：具体建筑面积、楼层等规模描述2.4工程内容：教学楼建筑、装修、安装等具体工程内容第三条合同价格3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整）3.2付款方式：具体分期付款方式及时间3.3价格调整：价格调整的条件及方法第四条施工期限4.1工期开始日期：具体日期4.2工期结束日期：具体日期4.3延期违约责任：延期完成的违约金等责任第五条工程质量5.1质量标准：按照国家标准及行业标准执行5.2质量验收：验收程序、验收标准等5.3质量保修：保修范围、保修期限、保修费用等第六条施工材料6.1材料供应：发包方供应的材料及设备清单6.2材料质量：材料质量标准及验收6.3材料保管：材料堆放、保管及安全措施第七条施工安全7.1安全管理：双方安全责任、安全管理措施等7.2安全事故处理：安全事故的应急处理、责任划分等第八条知识产权保护8.1知识产权：施工过程中涉及知识产权的保护8.2侵权责任：侵权行为的处理及责任承担第九条保密条款9.1保密内容：双方商业秘密、技术秘密等9.2保密期限：保密信息的保护期限9.3泄露责任：泄露保密信息的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼等10.2仲裁机构：具体的仲裁机构名称10.3诉讼管辖：具体的法院管辖第十一条合同的变更和解除11.1变更条件：合同变更的条件及程序11.2解除条件：合同解除的条件及程序第十二条违约责任12.1违约行为：双方违约行为的界定12.2违约责任：违约行为的赔偿责任及处理方式第十三条合同的生效、终止和解除13.1生效条件：合同生效的条件13.2终止条件：合同终止的条件13.3解除条件：合同解除的条件及程序第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力的界定及处理方式14.2合同附件：合同附件清单及说明14.3合同修改：合同修改及补充的程序第一部分：合同如下：第一条合同主体甲方地址：安徽省某地学校指定地址联系人：甲方指定联系人联系电话：甲方指定联系电话乙方地址：具体施工单位注册地址联系人：乙方指定联系人联系电话：乙方指定联系电话第二条合同标的2.1工程名称：某地学校教学楼施工工程工程地点：安徽省某地学校指定地点工程规模：具体建筑面积、楼层等规模描述工程内容：教学楼建筑、装修、安装等具体工程内容第三条合同价格3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整）3.2付款方式：具体分期付款方式及时间预付款：合同签订后X日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。进度付款：按照工程进度，甲方按实际完成工程的价值支付乙方。尾款：工程验收合格后X日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为尾款。3.3价格调整：价格调整的条件及方法价格调整的条件：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致工程成本发生较大变化，双方可协商进行价格调整。价格调整的方法：价格调整按照实际发本的增减比例进行。第四条施工期限4.1工期开始日期：具体日期4.2工期结束日期：具体日期4.3延期违约责任：延期完成的违约金等责任延期违约金：每延期一天，乙方应支付甲方合同总价的一定比例作为违约金。第五条工程质量5.1质量标准：按照国家标准及行业标准执行5.2质量验收：验收程序、验收标准等预验收：工程进度达到一定比例时，双方进行预验收。最终验收：工程完成后，双方进行最终验收。验收合格标准：工程质量符合国家标准及行业标准。5.3质量保修：保修范围、保修期限、保修费用等保修范围：工程质量问题导致的损坏或功能失效。保修期限：工程验收合格后的一定年限。保修费用：乙方承担保修期间的维修费用。第六条施工材料6.1材料供应：发包方供应的材料及设备清单甲方供应材料：甲方按照合同约定供应的材料和设备清单。乙方负责验收：乙方负责对甲方供应的材料和设备进行验收。6.2材料质量：材料质量标准及验收材料质量标准：符合国家标准及行业标准。验收程序：乙方对甲方供应的材料和设备进行验收，确认合格后予以使用。6.3材料保管：材料堆放、保管及安全措施乙方负责材料保管：乙方负责对甲方供应的材料和设备进行合理堆放、保管，确保材料安全。安全措施：乙方根据施工现场实际情况，制定并执行安全措施，防止材料损坏和安全事故发生。第八条知识产权保护8.1知识产权：施工过程中涉及知识产权的保护施工过程中涉及的商标、专利、著作权等知识产权，归甲方所有。8.2侵权责任：侵权行为的处理及责任承担乙方在施工过程中，如发生侵权行为，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第九条保密条款9.1保密内容：双方商业秘密、技术秘密等双方在合同执行过程中所获悉的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。9.2保密期限：保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄露责任：泄露保密信息的违约责任如乙方泄露了双方的保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼等双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构：具体的仲裁机构名称如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为仲裁委员会。10.3诉讼管辖：具体的法院管辖如双方同意诉讼解决争议，诉讼管辖法院为甲方所在地的人民法院。第十一条合同的变更和解除11.1变更条件：合同变更的条件及程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2解除条件：合同解除的条件及程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条违约责任12.1违约行为：双方违约行为的界定双方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任。12.2违约责任：违约行为的赔偿责任及处理方式违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的损失，并支付违约金。第十三条合同的生效、终止和解除13.1生效条件：合同生效的条件合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2终止条件：合同终止的条件合同在履行完毕、双方协商一致终止或依法终止。13.3解除条件：合同解除的条件及程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力的界定及处理方式不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同附件：合同附件清单及说明合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术要求等。14.3合同修改：合同修改及补充的程序合同的修改及补充，需双方协商一致，并签订书面修改协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方：指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的参与方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、融资方等。1.2第三方介入：指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督或协调等环节。第二条第三方介入的条件和程序2.1条件：第三方介入需满足合同约定的条件，或者经甲乙方协商一致同意。2.2程序：第三方介入应通过书面协议明确介入的环节、职责和期限，并经甲乙方签字（或盖章）确认。第三条第三方的主要职责3.1监理方：负责对施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。3.2咨询方：提供专业咨询服务，协助甲乙方解决施工过程中的技术、管理等问题。3.3融资方：负责提供合同约定的融资支持，确保工程资金的及时供应。第四条第三方介入的法律效力4.1第三方介入协议：第三方介入需签订书面协议，明确双方的权利义务。4.2第三方责任：第三方介入时，其行为视为对甲乙双方的授权，由此产生的法律责任由第三方承担。第五条第三方责任限额5.1责任限制：第三方介入时，其承担的责任限额按照第三方介入协议的约定执行。5.2责任范围：第三方介入的责任范围限于第三方介入协议约定的范围内。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方：第三方介入时，视为甲方授权第三方履行合同的一部分，甲方对第三方介入的行为予以认可。6.2第三方与乙方：第三方介入时，乙方应按照合同约定及第三方介入协议的约定，配合第三方的工作。第七条第三方介入的变更和解除7.1变更条件：第三方介入的变更需经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。7.2解除条件：第三方介入的解除需经甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第八条第三方违约责任8.1违约行为：第三方如发生违约行为，应承担相应的违约责任。8.2违约责任：第三方应赔偿因违约行为给甲乙方造成的损失，并支付违约金。第九条第三方与甲乙方的沟通协作9.1沟通渠道：甲乙方与第三方应建立畅通的沟通渠道，确保合同的顺利履行。9.2协作义务：甲乙方与第三方在合同履行过程中，应相互配合，共同推进工程进展。第十条第三方介入的监督和考核10.1监督方式：甲方应对第三方介入的行为进行监督，确保第三方按照合同约定履行职责。10.2考核标准：甲方应对第三方的履约情况进行定期考核，评估其履行合同的能力和效果。第十一条合同的继续履行11.1第三方介入不影响本合同的继续履行，甲乙方应按照合同约定履行各自的义务。11.2第三方介入不改变甲乙方之间的权利义务关系，甲乙方对第三方介入的行为承担连带责任。第十二条合同的终止和解除12.1第三方介入协议终止：第三方介入协议终止后，第三方不再享有介入合同的权利。12.2合同解除不影响第三方责任的承担，第三方应按照介入协议的约定承担相应的责任。第十三条争议解决13.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，通过协商解决；协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.2仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为仲裁委员会。13.3诉讼管辖：如双方同意诉讼解决争议，诉讼管辖法院为甲方所在地的人民法院。第十四条其他条款14.1不可抗力：第三方介入过程中如发生不可抗力，按照合同约定及第三方介入协议的约定处理。14.2合同附件：第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改：第三方介入协议的修改及补充，需经甲乙方协商一致，并签订书面修改协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：某地学校教学楼施工工程设计文件详细要求：包括工程图纸、设计说明书、设计变更通知等，需符合国家标准及行业标准。附件2：某地学校教学楼施工工程预算书详细要求：详细列出工程项目的预算金额、材料费用、人工费用等。附件3：某地学校教学楼施工工程进度计划详细要求：明确工程项目的开始日期、结束日期及关键节点进度。附件4：某地学校教学楼施工工程质量标准详细要求：列出工程质量要求，包括材料质量、施工质量等。附件5：某地学校教学楼施工工程安全措施详细要求：详细描述施工过程中的安全措施，包括人员安全、材料安全等。附件6：某地学校教学楼施工工程付款凭证详细要求：包括预付款、进度付款、尾款等付款凭证。附件7：某地学校教学楼施工工程变更协议详细要求：明确合同变更的条件、程序及双方的权利义务。附件8：某地学校教学楼施工工程违约金计算公式详细要求：详细描述违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。附件9：某地学校教学楼施工工程保修条款详细要求：明确保修范围、保修期限、保修费用等。附件10：某地学校教学楼施工工程验收标准详细要求：列出工程验收的标准及程序，包括验收合格的条件等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：甲方未按约定时间支付预付款责任认定：甲方应支付违约金，违约金计算方式详见附件8。违约行为2：甲方未按约定时间支付进度付款责任认定：甲方应支付违约金，违约金计算方式详见附件8。违约行为3：甲方未按约定时间支付尾款责任认定：甲方应支付违约金，违约金计算方式详见附件8。违约行为4：乙方未按约定时间完成工程责任认定：乙方应支付违约金，违约金计算方式详见附件8。违约行为5：乙方工程质量不符合约定责任认定：乙方应承担修复费用，并支付违约金，违约金计算方式详见附件8。违约行为6：乙方施工过程中发生安全事故责任认定：乙方应承担事故赔偿责任，并支付违约金，违约金计算方式详见附件8。示例说明：如果甲方未按约定时间支付预付款，根据附件8的违约金计算公式，甲方应支付乙方违约金，违约金计算基数为预付款金额，计算比例为千分之五。说明三：法律名词及解释：法律名词1：合同履行解释：合同履行是指合同双方按照合同约定履行各自的权利义务。法律名词2：违约金解释：违约金是指违约方因违约行为而支付给对方的一种经济补偿。法律名词3：不可抗力解释：不