双包合同范例筑墙

双包合同范例筑墙第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行筑墙工程的建设事宜，经双方友好协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：筑墙工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于墙体砌筑、基础处理、防水、抹灰等。

1.5工程工期：__________

二、工程费用

2.1工程总价：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.2付款方式：分阶段支付，具体支付比例及时间如下：

（1）合同签订后__________个工作日内支付合同总价的__________%；

（2）工程主体结构完成并验收合格后支付合同总价的__________%；

（3）工程竣工并验收合格后支付合同总价的__________%；

（4）质保金支付：工程竣工验收合格后__________个工作日内支付合同总价的__________%。

三、工程进度及验收

3.1工程进度：乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.2验收标准：甲方有权对工程进行验收，验收标准应符合国家相关规范及设计要求。

3.3验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体程序如下：

（1）初步验收：在工程主体结构完成并达到设计要求后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在__________个工作日内进行初步验收。

（2）最终验收：在工程竣工并达到设计要求后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在__________个工作日内进行最终验收。

四、质量保证

4.1乙方应确保工程质量符合国家相关规范及设计要求。

4.2工程在质保期内如出现质量问题，乙方应负责修复，修复费用由乙方承担。

4.3质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为__________年。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%计算；

（2）如甲方未按时进行工程验收，应承担相应的违约责任。

5.2乙方违约责任：

（1）如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按工程未完成部分价值的__________%计算；

（2）如乙方未按合同约定保证工程质量，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工组织设计

3.材料设备清单

4.相关法律法规文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障筑墙工程的质量与进度，特邀请第三方（以下简称“第三方”）参与本工程的建设与管理，为保证各方的合法权益，经甲乙双方及第三方充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：筑墙工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于墙体砌筑、基础处理、防水、抹灰等。

1.5工程工期：__________

二、第三方责任与权利

2.1第三方责任：

（1）对工程进行全面的质量监督，确保工程质量符合国家相关规范及设计要求；

（2）对乙方施工过程中的违规行为进行制止，并向甲方报告；

（3）对工程进度进行监控，确保工程按期完成；

（4）对工程变更、停工、复工等事项进行审核，并报甲方审批。

2.2第三方权利：

（1）查阅工程相关资料，了解工程进度和质量情况；

（2）对乙方提出的工程变更、停工、复工等事项提出意见；

（3）对工程质量问题提出整改要求，并监督乙方整改；

（4）在必要时，可向甲方提出暂停工程或解除合同的建议。

三、工程费用

3.1工程总价：人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.2付款方式：分阶段支付，具体支付比例及时间如下：

（1）合同签订后__________个工作日内支付合同总价的__________%；

（2）工程主体结构完成并验收合格后支付合同总价的__________%；

（3）工程竣工并验收合格后支付合同总价的__________%；

（4）质保金支付：工程竣工验收合格后__________个工作日内支付合同总价的__________%。

四、工程进度及验收

4.1工程进度：乙方应按合同约定的工期完成工程，第三方对工程进度进行监控，确保工程按期完成。

4.2验收标准：甲方有权对工程进行验收，验收标准应符合国家相关规范及设计要求。第三方对工程质量进行监督，确保工程质量符合要求。

五、甲方的权益与责任

5.1甲方权益：

（1）对工程进度和质量进行监督，确保工程按期、按质完成；

（2）对乙方提出的工程变更、停工、复工等事项进行审批；

（3）对第三方提出的暂停工程或解除合同的建议进行审批；

（4）在工程竣工验收合格后，有权要求乙方提供工程保修。

5.2甲方责任：

（1）按合同约定支付工程款；

（2）提供必要的施工条件，包括场地、水电等；

（3）对工程变更、停工、复工等事项进行审批；

（4）在工程竣工验收合格后，对工程进行验收。

六、乙方的违约及限制条款

6.1乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按工程未完成部分价值的__________%计算；

（2）未按合同约定保证工程质量，应承担相应的违约责任；

（3）因乙方原因导致工程进度延误，应向甲方支付延误工期违约金。

6.2乙方限制条款：

（1）未经甲方同意，乙方不得擅自变更工程内容；

（2）未经甲方同意，乙方不得擅自停工或复工；

（3）未经甲方同意，乙方不得将工程分包给其他单位或个人。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、第三方介入的意义和目的

9.1第三方介入本工程，旨在确保工程质量，提高工程进度，降低工程风险，保障甲方的合法权益。

9.2通过第三方对工程进行全面监督和管理，有助于甲方更好地掌握工程进度和质量，提高工程管理水平。

十、甲方为主导的目的和意义

10.1甲方作为工程项目的投资方和主体，对工程质量、进度和安全负有最终责任。

10.2甲方通过主导合同条款，确保乙方和第三方按照合同约定履行义务，保障甲方在工程建设和运营过程中的利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）及第三方（以下简称“第三方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行筑墙工程的建设事宜，并由第三方提供专业监理服务，经三方友好协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：筑墙工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于墙体砌筑、基础处理、防水、抹灰等。

1.5工程工期：__________

二、第三方责任与权利

2.1第三方责任：

（1）对乙方施工过程进行全程监理，确保工程质量符合国家相关规范及设计要求；

（2）对工程进度进行监控，确保工程按合同约定的时间节点推进；

（3）对工程变更、停工、复工等事项进行审核，并确保相关决策符合合同规定；

（4）对乙方提出的工程索赔进行评估，并向甲方提出建议。

2.2第三方权利：

（1）要求乙方提供工程相关资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等；

（2）对乙方施工过程中的违规行为提出整改要求；

（3）对工程进度和质量的监督结果进行记录和报告；

（4）在必要时，有权建议甲方暂停工程或采取其他必要措施。

三、乙方责任与权利

3.1乙方责任：

（1）按照合同约定，负责筑墙工程的施工；

（2）确保施工过程中的安全和环保；

（3）按照工程进度计划完成施工任务；

（4）对施工过程中产生的质量问题负责整改。

3.2乙方权利：

（1）要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件；

（2）在工程变更或不可抗力因素影响下，有权要求甲方延长工期或调整合同价款；

（3）在工程验收合格后，有权要求甲方支付工程款；

（4）在工程保修期内，对因乙方原因导致的工程质量问题负责修复。

四、甲方责任与权利

4.1甲方责任：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供必要的施工条件，包括场地、水电等；

（3）对工程变更、停工、复工等事项进行审批；

（4）在工程竣工验收合格后，对工程进行验收。

4.2甲方权利：

（1）监督乙方施工过程，确保工程质量符合要求；

（2）在必要时，有权要求乙方暂停施工或采取其他必要措施；

（3）在工程验收合格后，有权要求乙方提供工程保修；

（4）在乙方违约时，有权要求乙方承担违约责任。

五、违约责任

5.1乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按工程未完成部分价值的__________%计算；

（2）未按合同约定保证工程质量，应承担相应的违约责任；

（3）因乙方原因导致工程进度延误，应向甲方支付延误工期违约金。

5.2甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的__________%计算；

（2）未按合同约定提供施工条件，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

结尾：

乙方为主