化工建设定额计价施工合同

化工建设定额计价施工合同合同编号：__________鉴于业主拟进行化工建设项目的施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向业主提供化工建设项目定额计价施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________化工建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同价格及支付2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。具体付款进度及比例双方另行约定。2.3施工方完成工程后，业主应进行验收。经验收合格，业主应在验收合格后__________日内向施工方支付剩余合同价款。2.4合同价款支付方式为：__________。三、工程质量3.1施工方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，确保工程质量。3.2工程质量标准为：__________。3.3施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的监督检查，对监督检查意见，施工方应认真整改。3.4工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。四、工期4.1施工方应按照双方约定的工期完成工程。双方约定工程工期为：__________日。4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3业主应配合施工方完成工程施工，如因业主原因导致工程延期，业主应承担相应的违约责任。五、材料和设备5.1施工方应按照工程设计和合同约定采购材料和设备。5.2施工方采购的材料和设备应符合国家产品质量标准，并具备相关产品质量证书和检测报告。5.3施工方应在工程现场设立材料和设备存放场地，并采取措施保证材料和设备的安全。六、安全生产6.1施工方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理。6.2施工方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。6.3施工方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约金。7.3业主如未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。9.2双方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除或终止本合同。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.工程预算编制说明3.施工方案及施工组织设计4.材料和设备的技术参数及合格证明5.安全生产管理制度6.质量保修书7.合同价款支付凭证8.工程验收报告9.双方签署的变更协议（如有）10.双方签署的解除或终止协议（如有）二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.施工方未按照工程设计和合同约定采购材料和设备，视为违约。3.施工方未按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，导致工程质量不合格，视为违约。4.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程延期，视为违约。6.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的权利人，即化工建设项目的所有者。2.乙方：指合同中约定的义务人，即承担化工建设项目定额计价施工的单位。3.合同价款：指双方约定的完成化工建设项目所需支付的金额。4.工程验收：指对完成的化工建设项目进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.安全生产：指在施工过程中，对工人和工程设施的安全保护措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况协商顺延工期。2.材料和设备不合格：解决办法：施工方应立即更换不合格的材料和设备，并承担相应责任。3.工程质量问题：解决办法：施工方应按照业主要求进行整改，直至达到验收标准。4.付款争议：解决办法：双方依据合同约定和实际完成工程量进行结算。5.安全事故：解决办法：立即启动应急预案，及时报告有关部门，并按照法律法规和合同约定承担责任。五、所有应用场景：1.化工建设项目