城市环保工程总承包施工合同

城市环保工程总承包施工合同合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________第一条工程概况1.1本项目位于__________________，主要包括__________________等内容。1.2工程规模：__________________。1.3工程质量标准：__________________。1.4工程总价：__________________元（大写：__________________元整）。第二条合同工期2.1开工日期：自双方签订合同之日起计算，工期为____个月。2.2竣工日期：按照工程进度和合同约定，工程应于____年__月__日竣工。第三条承包商义务3.1承包商应按照本合同约定的工程内容、规模、质量标准等进行施工。3.2承包商应按照合同约定的工期完成工程。3.3承包商应承担因施工原因导致的一切经济损失和法律责任。3.4承包商应保证工程质量，负责工程验收和保修。第四条业主义务4.1业主应按照本合同约定的时间和方式支付工程款项。4.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。4.3业主应协助承包商办理相关施工手续，包括但不限于规划、建设、环保等部门的审批手续。4.4业主应保证施工过程中的人身安全和设备安全。第五条工程款项支付5.1本工程采用分期支付的方式，具体支付时间和比例如下：（1）合同签订后____日内，支付工程总价的__%；（2）工程进度达到__%时，支付工程总价的__%；（3）工程验收合格后，支付工程总价的__%。5.2业主支付工程款项后，承包商应出具相应的收款凭证。5.3承包商未按照合同约定的工期完成工程，业主有权按照逾期付款的有关规定向承包商追讨违约金。第六条工程验收6.1工程验收分为初步验收和最终验收。6.2初步验收在工程进度达到__%时进行，由业主、承包商和相关政府部门共同参与。6.3最终验收在工程竣工后进行，由业主、承包商和相关政府部门共同参与。6.4工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担相应费用。第七条保修7.1承包商应对本项目实行保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。7.2保修期内，承包商应对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应费用。7.3保修期内，业主发现工程存在重大质量问题，有权要求承包商立即修复，并有权要求赔偿损失。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，违约一方应承担违约责任，向守约一方支付违约金，违约金为本合同总价款的__%。8.2承包商未按照合同约定的工期完成工程，业主有权按照逾期付款的有关规定向承包商追讨违约金。8.3业主未按照合同约定的方式支付工程款项，承包商有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款的违约金。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规格书2.施工方案和施工组织设计3.工程量和工程造价明细表4.施工合同的补充协议5.工程验收标准和验收报告6.保修条款和相关证明文件7.业主和承包商的资质证明文件8.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。2.承包商未按照合同约定的质量标准完成工程，属于违约行为。3.业主未按照合同约定的方式支付工程款项，属于违约行为。4.业主未提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，属于违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.城市环保工程：指在城市区域进行的，以保护和改善环境质量、防治环境污染和生态破坏为目标的工程。2.总承包施工：指承包商承担工程建设的全部或部分工作，并负责工程的设计、采购、施工、验收等环节。3.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工的时间段。4.工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和标准要求的能力和特性。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应采取加快施工进度的措施，并承担相应的违约责任。2.工程质量问题：承包商应及时整改，并承担修复费用和赔偿损失的责任。3.工程款项支付问题：业主应按照合同约定的方式及时支付工程款项，违约方应承担违约责任。4.施工手续办理问题：承包商应协助业主办理相关施工手续，业主应提供必要的信息和材料。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协