公路施工合同范例2003

公路施工合同范例2003第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.承包方具备公路施工的相应资质和条件，愿意按照本合同约定承担公路施工项目。

2.发包方同意将公路施工项目发包给承包方。

3.双方经协商一致，就公路施工项目达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.施工期限：自本合同签订之日起至____________________止。

二、承包方义务

1.承包方应按照发包方提供的施工图纸、设计文件、技术规范、施工组织设计等相关资料进行施工。

2.承包方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成公路施工项目。

3.承包方应遵守国家有关法律法规、行业规范和施工现场管理规定，确保施工质量、安全和环保。

4.承包方应按期提交施工进度报告和工程结算报告。

5.承包方应承担因施工原因造成的工程损失和责任。

三、发包方义务

1.发包方应按照合同约定提供施工图纸、设计文件、技术规范、施工组织设计等相关资料。

2.发包方应按照合同约定支付工程款。

3.发包方应协助承包方办理相关手续，确保施工顺利进行。

4.发包方应按照合同约定提供施工现场的施工条件。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________

2.工程款支付期限：____________________

3.工程款支付比例：____________________

五、工期延误及违约责任

1.因承包方原因造成工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。

2.因发包方原因造成工期延误的，发包方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、附件

1.公路施工图纸

2.设计文件

3.技术规范

4.施工组织设计

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.发包方拟进行公路施工项目，需乙方承担施工任务。

2.为确保施工质量、安全和进度，发包方拟引入监理方进行第三方监理。

3.双方经协商一致，就公路施工项目达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.施工期限：自本合同签订之日起至____________________止。

二、承包方义务

1.承包方应按照发包方提供的施工图纸、设计文件、技术规范、施工组织设计等相关资料进行施工。

2.承包方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成公路施工项目。

3.承包方应遵守国家有关法律法规、行业规范和施工现场管理规定，确保施工质量、安全和环保。

4.承包方应按期提交施工进度报告和工程结算报告。

5.承包方应承担因施工原因造成的工程损失和责任。

三、监理方责任

1.监理方应按照合同约定，对公路施工项目进行全程监理，确保施工质量、安全和进度符合国家相关标准和要求。

2.监理方应定期向发包方提交监理报告，对施工过程中发现的问题提出整改意见。

3.监理方应监督承包方执行合同约定，并对违约行为进行制止和纠正。

4.监理方应协助承包方办理相关手续，确保施工顺利进行。

四、发包方权益

1.发包方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成公路施工项目。

2.发包方有权对承包方的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查。

3.发包方有权要求承包方对施工过程中出现的问题进行整改。

4.发包方有权对承包方的违约行为进行追责。

五、发包方权利

1.发包方有权要求承包方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、设计文件、技术规范、施工组织设计等。

2.发包方有权要求承包方提交施工进度报告和工程结算报告。

3.发包方有权要求承包方按照合同约定的时间节点进行施工。

4.发包方有权要求承包方对施工过程中出现的问题进行整改。

六、乙方违约及限制条款

1.乙方如未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成公路施工项目，应承担相应的违约责任。

2.乙方如违反合同约定，给发包方造成经济损失的，应承担赔偿责任。

3.乙方如违反国家法律法规、行业规范和施工现场管理规定，应承担相应的法律责任。

4.乙方如违反合同约定，给监理方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

九、第三方介入的意义和目的

1.引入监理方作为第三方主体，旨在确保公路施工项目的质量、安全和进度。

2.监理方的介入有助于提高施工管理水平，降低施工风险。

3.监理方的监督作用有助于保障发包方的权益，确保项目顺利进行。

十、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为发包方，主导公路施工项目，有利于确保项目的整体规划、协调和控制。

2.甲方的主导作用有助于提高项目的执行力，确保项目按时、按质、按量完成。

3.甲方的主导作用有助于保障自身的权益，降低项目风险。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

丙方（以下简称“咨询方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于：

1.业主方计划进行一项工程项目，需要承包商进行施工。

2.为确保工程项目的顺利进行和施工质量，业主方决定引入咨询方提供专业咨询和监督服务。

3.双方经协商一致，就工程项目达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.施工期限：自本合同签订之日起至____________________止。

二、承包商义务

1.承包商应按照业主方提供的工程图纸、设计文件、技术规范、施工组织设计等相关资料进行施工。

2.承包商应确保施工质量、安全和进度符合国家相关标准和合同约定。

3.承包商应遵守国家法律法规、行业规范和施工现场管理规定。

4.承包商应按期提交施工进度报告和工程结算报告。

三、咨询方责任

1.咨询方应提供专业的技术咨询服务，包括但不限于施工方案优化、质量监控、进度管理等。

2.咨询方应定期对施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。

3.咨询方应向业主方报告施工过程中发现的问题，并提出整改建议。

四、业主方权益

1.业主方有权要求承包商按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程项目。

2.业主方有权对承包商的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查。

3.业主方有权要求承包商对施工过程中出现的问题进行整改。

五、业主方权利

1.业主方有权要求承包商提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、设计文件、技术规范、施工组织设计等。

2.业主方有权要求承包商提交施工进度报告和工程结算报告。

3.业主方有权要求承包商按照合同约定的时间节点进行施工。

六、承包商权利

1.承包商有权要求业主方提供必要的施工条件和资源。

2.承包商有权要求业主方支付工程款，并按照合同约定的时间节点进行支付。

3.承包商有权要求咨询方提供必要的协助和支持。

七、承包商权益

1.承包商有权要求业主方按照合同约定的时间和金额支付工程款。

2.承包商有权要求咨询方提供专业的技术支持和咨询服务。

3.承包商有权要求业主方提供施工过程中所需的材料和设备。

八、甲方违约及限制条款

1.业主方如未按合同约定的时间和金额支付工程款，应承担违约责任。

2.业主方如违反合同约定，给承包商造成经济损失的，应承担赔偿责任。

3.业主方如违反国家法律法规、行业规范和施工现场管理规定，应承担相应的法律责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、总结

乙方为主