2024年大型水电发电站建设工程分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型水电发电站建设工程分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条分包范围及工程量3.1分包范围3.2工程量清单3.3分包工程的交底和验收第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式及进度第五条合同工期5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误及延长第六条质量标准与要求6.1工程质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收及评定第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条技术支持与配合8.1技术文件的提供8.2技术咨询与服务8.3技术变更处理第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3分包方的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点及语言第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件及后果第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及期限12.3违约泄露的后果第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的份数及保管14.3合同的签订日期及地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点项目位于地区，具体施工地点由甲方指定。2.3工程规模本项目为一个大型水电发电站建设工程，包括土建、安装、调试等工程。2.4工程内容丙方分包的工程内容包括：水轮发电机组安装、电气设备安装、金属结构安装等。第三条分包范围及工程量3.1分包范围丙方负责本项目分包范围内的全部施工工作，包括但不限于施工设计、材料采购、施工安装、调试验收等。3.2工程量清单详细工程量清单详见附件一，丙方应对工程量清单的正确性和完整性负责。3.3分包工程的交底和验收丙方应按照甲乙双方的要求，参加分包工程的交底会，了解工程要求和技术标准。工程完成后，丙方应按照约定进行自检、甲乙双方验收，确保工程质量符合合同要求。第四条合同价格4.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：人民币壹亿元整），具体金额详见附件二。4.2价格调整机制合同价格不因任何主观或客观原因进行调整，除非合同另有约定。4.3支付方式及进度甲方根据丙方提交的进度报告和已完成工程量，按照约定的付款比例进行支付。具体支付方式及进度详见附件三。第五条合同工期5.1工程开工日期本项目开工日期为2024年1月1日。5.2工程竣工日期本项目竣工日期为2024年12月31日。5.3工期延误及延长如丙方原因导致工期延误，应按约定向甲乙双方支付违约金。如遇不可抗力等特殊情况，经甲方批准后可适当延长工期。第六条质量标准与要求6.1工程质量标准丙方应按照甲乙双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量满足相关法律法规及行业标准。6.2质量保证措施丙方应建立健全质量管理体系，加强过程质量控制，确保工程质量。6.3质量验收及评定工程完成后，丙方应按照约定进行自检、甲乙双方验收，确保工程质量符合合同要求。如验收不合格，丙方应按照甲乙双方的要求进行整改，直到达到验收标准。第八条技术支持与配合8.1技术文件的提供丙方应向甲乙双方提供完整的技术文件，包括施工图纸、施工方案、施工工艺等。8.2技术咨询与服务丙方应对施工过程中遇到的技术问题提供及时的咨询与服务，确保工程顺利进行。8.3技术变更处理如施工过程中发生技术变更，丙方应按照甲乙双方的要求及时调整施工方案，并报甲方批准。第九条违约责任9.1发包方的违约责任如甲方违反合同约定，导致工程进度、质量等方面受到影响，甲方应承担相应的违约责任。9.2承包方的违约责任如乙方违反合同约定，导致工程进度、质量等方面受到影响，乙方应承担相应的违约责任。9.3分包方的违约责任如丙方违反合同约定，导致工程进度、质量等方面受到影响，丙方应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方通过友好协商解决合同争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构合同签订地人民法院为争议解决机构。10.3诉讼或仲裁地点及语言诉讼或仲裁地点为合同签订地，诉讼或仲裁语言为中文。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件及后果合同终止条件如下：（1）工程完工并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。合同终止后，丙方应按照甲乙双方的要求完成工程收尾工作，并办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密义务及期限丙方应对保密信息保密，保密期限自合同终止之日起计算，为期五年。12.3违约泄露的后果如丙方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方的损失。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如发生不可抗力事件，丙方应立即通知甲乙双方，并采取措施减少损失。14.2合同的份数及保管本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同的签订日期及地点本合同于2024年1月1日在地区签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于咨询机构、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于与本合同工程有业务往来的单位或个人，以及与本合同工程实施过程中产生关联的单位或个人。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序第三方如需介入本合同工程，应向甲方提出申请，并提交相关资料。甲方审核同意后，与乙方和丙方协商确定第三方的介入方式和条件。2.2第三方介入条件第三方介入条件包括但不限于：具备相关资质和能力、符合国家法律法规要求、与甲方、乙方和丙方无利益冲突等。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方介入本合同工程时，应按照甲乙双方的约定履行合同义务，并承担相应责任。第三方对甲方、乙方和丙方造成的损失，应予以赔偿。3.2第三方责任限额第三方责任限额包括但不限于：第三方应承担的赔偿金额上限、第三方应承担的违约金等。具体限额由甲乙双方在合同中约定。第四条第三方与甲乙丙三方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间应保持合同关系，第三方应服从甲方的管理和监督。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间应保持合同关系，第三方应按照乙方的要求履行合同义务。4.3第三方与丙方关系第三方与丙方之间应保持合同关系，第三方应按照丙方的要求履行合同义务。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方如发生违约行为，包括但不限于未按约定履行合同义务、未达到合同约定的质量标准等。5.2第三方违约处理甲乙丙三方有权根据合同约定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。第六条第三方权益保护6.1第三方权益保护措施甲方、乙方和丙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。6.2第三方权益受损处理如第三方权益受损，第三方有权要求甲方、乙方和丙方承担相应的法律责任。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入变更如需变更第三方介入的条件、范围、责任等，甲乙丙三方应协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入解除如第三方因故需解除合同，应提前书面通知甲乙丙三方，并办理相关手续。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构合同签订地人民法院为争议解决机构。第九条法律适用及争议解决9.1合同适用的法律本合同及第三方介入相关的补充协议适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1不可抗力第三方如遇不可抗力事件，应立即通知甲乙丙三方，并采取措施减少损失。10.2合同的份数及保管本合同及第三方介入相关的补充协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。10.3合同的签订日期及地点本合同及第三方介入相关的补充协议于2024年1月1日在地区签订。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本项目分包范围内的所有工程量，包括材料、设备、人工等各项费用。附件二：合同价格明细表详细列出合同总价及各项费用明细，包括工程款、材料款、人工款等。附件三：付款进度计划详细列出合同价款的支付时间、支付比例及支付条件。附件四：工程设计文件附件五：技术规范与要求附件六：安全文明施工要求详细列出施工现场安全管理、环境保护、文明施工等方面的要求。附件七：违约金计算公式明确违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。附件八：争议解决方式及机构详细列出争议解决的方式、机构及地点。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为包括但不限于未按约定提供施工场地、未按时支付合同价款等。2.乙方违约行为包括但不限于未按约定提供设计文件、未按时交付工程等。3.丙方违约行为包括但不限于未按约定施工、未达到质量标准、工期延误等。4.违约责任认定标准根据附件七中的违约金计算公式，按照实际损失及违约程度进行责任认定。示例说明：如丙方未按约定时间完成工程，导致工期延误，甲方有权根据附件七中的违约金计算公式，要求丙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年大型水电发电站建设工程分包合同，由甲方、