2024寺庙仿古建筑施工合同风险评估合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024寺庙仿古建筑施工合同风险评估合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方和乙方共同定义本合同涉及的术语和名词第二条施工内容与范围2.1施工项目的具体内容2.2施工项目的规模和面积2.3施工项目的质量标准和要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式和时间3.3价款调整的条件和方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工完成日期4.3提前完成和延期完成的规定第五条施工质量保证5.1乙方对施工质量的承诺5.2质量问题的处理方式5.3质量保证期限第六条安全生产与环保要求6.1乙方必须遵守的安全生产规定6.2乙方必须遵守的环保规定6.3安全事故的处理方式第七条合同变更与解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同解除的条件和程序第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1双方协商解决9.2提交仲裁机构仲裁9.3向人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1双方对合同内容和商务谈判等信息保密10.2保密信息的例外情况第十一条法律适用与争议解决11.1本合同适用的法律法规11.2争议解决的地点和法院第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项12.2附加条款的编号和日期第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同的生效条件13.2合同的修改程序13.3合同的终止条件第十四条附件14.1合同附件的清单和编号14.2附件的生效条件和程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：××寺庙，地址：××省××市××区××街道××号。1.2乙方名称及地址乙方：××建筑有限公司，地址：××省××市××区××街道××号。1.3甲方和乙方共同定义本合同涉及的术语和名词（1）寺庙仿古建筑：指按照古代建筑风格和技艺进行设计和施工的建筑。（2）施工项目：指本合同约定的寺庙仿古建筑施工工程。（3）合同总价：指本合同约定的完成施工项目所需支付的总金额。（4）施工期限：指本合同约定的施工开始日期至施工完成日期的期限。（5）质量保证期限：指乙方对施工质量承诺的保证期限。第二条施工内容与范围2.1施工项目的具体内容（1）完成寺庙仿古建筑的设计和施工。（2）提供合格的施工材料和设备。（3）按照约定的质量标准完成施工。2.2施工项目的规模和面积施工项目的规模和面积如下：2.3施工项目的质量标准和要求（1）乙方应按照古代建筑风格和技艺进行设计和施工，确保施工质量。（2）施工过程中，乙方应遵守国家和地方的安全生产和环保规定。（3）乙方应按照约定的质量标准进行施工，确保施工质量符合要求。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000）。3.2支付方式和时间（1）甲方支付乙方合同总价的分期付款方式如下：①合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的三分之一（￥33,333,333）。②工程进度达到约定的30%时，甲方支付乙方合同总价的三分之一（￥33,333,333）。③工程进度达到约定的60%时，甲方支付乙方合同总价的三分之一（￥33,333,333）。④工程进度达到约定的90%时，甲方支付乙方合同总价的三分之一（￥33,333,333）。⑤工程验收合格后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的三分之一（￥33,333,333）。3.3价款调整的条件和方式（1）如因不可抗力等因素导致施工成本增加，双方可协商调整价款。（2）如因甲方变更施工内容或规模，导致施工成本增加，双方可协商调整价款。第四条施工期限4.1施工开始日期本合同约定的施工开始日期为2024年1月1日。4.2施工完成日期本合同约定的施工完成日期为2024年12月31日。4.3提前完成和延期完成的规定（1）如乙方提前完成施工，甲方应支付乙方提前完成奖励，具体金额双方协商确定。（2）如乙方延期完成施工，每延期一日，乙方应支付甲方违约金，计算方式为合同总价的一千分之一（￥100,000）。第五条施工质量保证5.1乙方对施工质量的承诺乙方承诺按照约定的质量标准进行施工，确保施工质量符合要求。5.2质量问题的处理方式（1）如施工过程中出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行整改。（2）如乙方不能在规定时间内整改到位，甲方有权委托第三方进行整改，相关费用由乙方承担。5.3质量保证期限乙方对施工质量的保证期限为五年（自工程验收合格之日起计算）。第六条安全生产与环保要求6.1乙方必须遵守的安全生产规定乙方应遵守国家和地方的安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。6.2乙方必须遵守的环保规定乙方应遵守国家和地方的环保规定，确保施工过程中的环保要求。6.3安全事故的处理方式（1）如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。（2）如安全事故导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任（1）如甲方未按约定时间支付价款，每延期一日，甲方应支付乙方违约金，计算方式为合同总价的一千分之一（￥100,000）。（2）如甲方变更施工内容或规模导致施工成本增加，甲方应承担因此产生的额外费用。8.2乙方违约责任（1）如乙方延期完成施工，每延期一日，乙方应支付甲方违约金，计算方式为合同总价的一千分之一（￥100,000）。（2）如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担整改费用，并支付甲方违约金，计算方式为合同总价的一千分之一（￥100,000）。第九条争议解决9.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2提交仲裁机构仲裁如双方协商无果，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。9.3向人民法院提起诉讼如仲裁结果仍不能解决争议，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1双方对合同内容和商务谈判等信息保密（1）双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。（2）未经对方同意，不得向第三方披露合同内容和商务谈判等信息。10.2保密信息的例外情况（1）法律要求披露的保密信息。（2）法院或仲裁机构要求披露的保密信息。（3）其他依法披露的保密信息。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的地点和法院（1）双方约定在甲方所在地法院解决合同争议。（2）如双方未约定争议解决地点，则按照法律规定确定。第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2附加条款的编号和日期附加条款编号：××××，日期：××年××月××日。第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修改程序合同修改应由双方协商一致，并书面确认。13.3合同的终止条件（1）双方履行完合同约定的义务，合同自然终止。（2）双方协商一致解除合同。（3）依法应终止合同的其他情形。第十四条附件14.1合同附件的清单和编号附件清单和编号如下：14.2附件的生效条件和程序附件自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询顾问、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件（1）甲乙方同意第三方介入。（2）第三方具备相应资质和能力。（3）第三方介入不违背相关法律法规。2.2第三方介入的程序（1）甲乙方协商一致，确定第三方介入事项。（2）甲乙方与第三方签订相关协议，明确双方权利义务。（3）第三方按照约定事项进行介入。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的定义第三方责任限额指第三方因履行合同义务过程中造成损失或损害时，其应承担的最高赔偿责任额度。3.2第三方责任限额的确定（1）甲乙方与第三方在相关协议中约定责任限额。（2）如无约定，第三方责任限额根据第三方介入事项的风险程度、合同金额等因素确定。3.3第三方责任限额的调整（1）甲乙方与第三方协商一致，可以调整责任限额。（2）如第三方因特殊情况无法承担责任限额，甲乙方可以协商降低责任限额。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利（1）按照约定事项进行介入。（2）获得甲乙方支付的合理报酬。（3）要求甲乙方提供必要的协助和支持。4.2第三方义务（1）履行合同义务，确保施工质量。（2）遵守国家法律法规，确保施工安全。（3）保密合同内容和商务谈判等信息。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系定义第三方与甲乙方的关系是指第三方在履行合同义务过程中，与甲乙方之间的合作关系。5.2第三方与甲乙方的划分说明（1）第三方应独立承担合同义务，甲乙方不直接对第三方负责。（2）第三方应直接向甲乙方履行合同义务，并接受甲乙方的监督。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方与甲乙方之间的争议解决（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商无果，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。（3）如仲裁结果仍不能解决争议，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。6.2第三方与甲乙方之间的争议不影响甲乙双方其他合同条款的履行。第七条第三方介入后的合同变更和解除7.1合同变更（1）如甲乙方同意第三方介入，合同相关事项可进行相应变更。（2）合同变更应由甲乙方与第三方协商一致，并书面确认。7.2合同解除（1）如甲乙方同意解除合同，且第三方已履行合同义务，甲方应支付乙方相应报酬。（2）如甲乙方同意解除合同，但第三方未履行合同义务，甲方不承担相应报酬支付责任。第八条第三方介入后的违约责任8.1第三方违约责任（1）如第三方未按照约定事项履行合同义务，第三方应承担违约责任。（2）如第三方因违约导致甲乙方损失，第三方应进行赔偿。8.2甲乙方与第三方之间的违约责任（1）如甲乙方未按照约定事项履行合同义务，甲方应承担违约责任。（2）如甲乙方因违约导致第三方损失，甲方应进行赔偿。第九条第三方介入后的保密条款9.1第三方保密义务（1）第三方应对合同内容和商务谈判等信息保密。（2）第三方不得向第三方披露合同内容和商务谈判等信息，除非依法披露。9.2第三方保密责任的例外（1）法律要求披露的保密信息。（2）法院或仲裁机构要求披露的保密信息。（3）其他依法披露的保密信息。第十条第三方介入后的法律适用与争议解决10.1法律适用本合同及第三方介入事项适用中华人民共和国法律。10.2争议解决（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商无果，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同本合同的主体内容，包括合同主体、施工内容与范围、合同价格与支付、施工期限、施工质量保证、安全生产与环保要求、违约责任、争议解决、保密条款、法律适用与争议解决、其他条款、附件等。2.合同补充协议：对本合同未尽事宜进行补充和修改的协议。3.施工图纸：施工项目的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。4.施工计划：施工项目的详细施工计划，包括施工进度、施工人员安排、施工材料和设备供应计划等。5.施工质量标准：施工项目的质量标准和要求，包括材料、工艺、验收标准等。6.安全生产与环保规定：国家和地方关于安全生产和环保的规定，包括安全生产责任制度、环保措施等。7.合同价格清单：施工项目的价格清单，包括材料费、人工费、设备费等。8.支付凭证：双方支付价款的凭证，包括支付通知、支付证明、支付发票等。9.验收报告：施工项目竣工后的验收报告，包括工程质量、安全生产、环保等内容的评价。10.变更通知：施工过程中对施工内容、范围、价格等进行变更的通知。11.解除协议：双方解除合同的协议，包括解除原因、解除后果等。12.争议解决协议：双方就争议解决方式达成的一致协议。13.保密协议：双方就保密事项达成的一致协议。14.其他相关文件：双方认为有必要随本合同一同保管的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付价款：甲方应支付违约金，计算方式为合同总价的一千分之一（￥100,000）/日。2.甲方变更施工内容或规模导致施工成本增加：甲方应承担因此产生的额外费用。3.乙方延期完成施工：乙方应支付违约金，计算方式为合同总价的一千分之一（￥100,000）/日。4.乙方施工质量不符合约定：乙方应承担整改费用，并支付违约金，计算方式为合同总价的一千分之一（￥100,000）/日。5.乙方未按约定事项履行合同义务：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担整改费用等。6.甲方未按照约定事项履行合同义务：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担整改费用等。7.因不可抗力等因素导致施工成本增加：双方可协商调整价款。8.安全事故处理：乙方应承担相应的赔偿责任。9.违反保密义务：违约方应承担相应的法律责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、