2024施工招标指南及协议条款

2024施工招标指南及标准协议条款版A版本合同目录一览1.引言1.1定义与解释1.2适用范围1.3合同文件的优先顺序2.承包商的责任与义务2.1工程范围与内容2.2工程进度与交付2.3工程质量与标准2.4施工安全与环境保护3.发包人的责任与义务3.1工程设计与变更3.2施工场地与条件3.3工程款项的支付3.4工程验收与保修4.合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算4.5价格调整5.工期与进度5.1工期的约定5.2进度计划的提交与批准5.3工期延误的处理5.4提前竣工的奖励6.质量与标准6.1工程质量的要求6.2质量检验与验收6.3质量问题的处理7.安全与环境保护7.1施工安全管理7.2安全事故的处理7.3环境保护与合规8.变更与调整8.1变更的范围与程序8.2调整的条件与方法9.违约责任9.1承包商的违约行为9.2发包人的违约行为9.3违约责任的赔偿10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的程序10.3仲裁或诉讼的费用11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的程序11.3解除或终止后的处理12.一般条款12.1合同的生效与终止12.2信息的保密12.3法律适用与争议解决12.4合同的修改与补充13.附件与附录13.1附件的说明与效力13.2附录的内容与格式14.签署与盖章14.1合同签署的程序14.2合同盖章的要求14.3合同副本的管理第一部分：合同如下：第一条引言1.1定义与解释为本合同所述，“施工招标指南及标准协议条款”是指由中国政府或其授权机构发布的，适用于各类施工招标项目的标准文件，它包含了施工招标的基本原则、程序、合同条款等内容。1.2适用范围本合同适用于所有按照《施工招标指南及标准协议条款》进行的施工招标项目。1.3合同文件的优先顺序本合同文件优先顺序如下：（1）施工招标文件；（2）本合同标准协议条款；（3）其他与合同有关的文件。第二条承包商的责任与义务2.1工程范围与内容承包商应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，完成施工招标项目所包含的全部工程内容。2.2工程进度与交付承包商应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，按时完成工程并交付发包人。2.3工程质量与标准承包商应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，保证工程质量达到约定的标准。2.4施工安全与环境保护承包商应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，确保施工安全，保护环境。第三条发包人的责任与义务3.1工程设计与变更发包人应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，提供完整、准确、有效的工程设计文件。如因特殊情况需要变更工程设计，应按照合同约定的程序进行。3.2施工场地与条件发包人应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，为承包商提供满足工程施工所需的场地、设施和条件。3.3工程款项的支付发包人应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，按时支付工程款项。3.4工程验收与保修发包人应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，对承包商完成的工程进行验收。验收合格的工程，承包商应按照合同约定承担保修责任。第四条合同价格与支付4.1合同价格的确定合同价格应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定确定。4.2预付款发包人应在合同签订后的一定时间内支付预付款。预付款的数额、支付时间等应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定执行。4.3进度付款承包商完成合同约定的工程进度后，发包人应按照合同约定的时间和比例支付进度款。进度付款的数额、时间等应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定执行。4.4竣工结算工程竣工后，承包商应向发包人提交竣工结算报告。发包人应在收到竣工结算报告后的一定时间内完成审核，并支付竣工结算款。竣工结算款的数额、支付时间等应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定执行。4.5价格调整因合同履行过程中发生特殊情况，导致合同价格需要调整的，应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定进行。第五条工期与进度5.1工期的约定合同工期应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定确定。5.2进度计划的提交与批准承包商应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定，提交工程进度计划。发包人应按照合同约定的时间审批进度计划。5.3工期延误的处理如承包商原因导致工期延误，应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定承担违约责任。如发包人原因导致工期延误，应按照合同约定的程序进行处理。5.4提前竣工的奖励如承包商提前完成工程，应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定获得奖励。第六条质量与标准6.1工程质量的要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的要求。6.2质量检验与验收工程质量检验和验收应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定进行。6.3质量问题的处理如工程质量不符合约定，承包商应按照施工招标文件和本合同标准协议条款的规定承担责任。第八条变更与调整8.1变更的范围与程序合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应提交变更申请。变更申请应由双方协商一致，并以书面形式确认。变更范围包括但不限于工程范围、工程设计、工程进度、合同价格等。8.2调整的条件与方法（1）合同价格的调整：根据变更内容，按照合同约定的价格调整原则进行；（2）工期的调整：根据变更内容，重新约定合同工期；（3）其他条款的调整：根据变更内容，相应调整合同其他条款。第九条违约责任9.1承包商的违约行为承包商如违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担合同约定的其他违约责任。9.2发包人的违约行为发包人如违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担合同约定的其他违约责任。9.3违约责任的赔偿因违约行为导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据合同约定和实际损失计算。第十条争议解决10.1争议的解决方式（1）仲裁；（2）诉讼。10.2仲裁或诉讼的程序双方约定选择仲裁的，应提交至约定的仲裁机构进行仲裁；双方约定选择诉讼的，应提交至约定的法院进行诉讼。10.3仲裁或诉讼的费用仲裁或诉讼的费用应由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件（1）双方同意解除合同；（2）合同履行不可能；（3）合同履行失去意义。11.2合同终止的程序合同解除或终止后，双方应按照合同约定的程序进行清算，包括支付未结算款项、办理工程移交等。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应互相配合，确保工程顺利进行。如因解除或终止合同给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。第十二条一般条款12.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。12.2信息的保密双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。如双方约定适用其他法律的，应明确约定。本合同第十条约定了解决争议的方式，双方应遵守。12.4合同的修改与补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十三条附件与附录13.1附件的说明与效力本合同附件是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸等。13.2附录的内容与格式附录应包括合同履行过程中双方约定的具体事项，如工程量清单、材料设备品牌清单等。附录的格式由双方约定。第十四条签署与盖章14.1合同签署的程序本合同由双方授权代表签署。签署后，双方应按照合同约定的程序进行盖章。14.2合同盖章的要求双方盖章应使用合法有效的公章。盖章后的合同文本具有法律效力。14.3合同副本的管理双方应按照合同约定的数量和管理要求，妥善保管合同副本。合同副本不得随意泄露或转让给第三方。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工招标文件包含工程项目的详细描述、工程量清单、施工图纸等。用于明确工程项目的具体要求和施工范围。2.本合同标准协议条款包含合同履行过程中的基本原则、程序、违约责任等内容。用于规范双方在合同履行过程中的权利和义务。3.工程设计文件包含工程项目的详细设计方案、施工图纸等。用于指导施工过程和确保工程质量。4.工程量清单列出工程项目中所需材料、工程量及价格等信息。用于确定合同价格和付款依据。5.材料设备品牌清单列出工程项目所需材料、设备的品牌、规格、型号等信息。用于确保材料设备和工程质量符合合同要求。6.工程进度计划明确工程项目的施工进度、关键节点等信息。用于监控工程进度和确保工程按时完成。7.工程质量检验与验收标准明确工程质量检验和验收的标准和要求。用于确保工程质量符合合同约定。8.安全防护措施方案列出工程项目施工过程中的安全防护措施。用于保障施工现场的安全。9.环境保护措施方案列出工程项目施工过程中的环境保护措施。用于确保施工过程符合环境保护要求。10.变更申请用于提出合同履行过程中的变更申请。包括变更的内容、范围、理由等。11.违约金计算公式明确违约金的计算方法和比例。用于违约行为的责任认定。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约行为未能按照合同约定完成工程；工程质量不符合合同要求；未能按照合同约定时间提交工程进度报告；未能按照合同约定支付款项。违约责任认定：承包商应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金；承包商应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。2.发包人违约行为未能按照合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款；未能按照合同约定提供施工场地和条件；未能按照合同约定时间审批工程进度计划；未经承包商同意，擅自变更合同内容。违约责任认定：发包人应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金；发包人应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。示例说明：如果承包商未能按照合同约定完成工程，且合同中约定的违约金计算公式为迟延履行违约金每日计算金额为合同金额的0.5%，则承包商应支付违约金。如果发包人未能按照合同约定时间审批工程进度计划，导致承包商无法按时施工，则发包人应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：指双方为完成特定工程项目，明确相互权利义务的书面协议。2.施工招标：指公开或邀请招标方式选择承包商的过程。3.承包商：指中标并承担施工任务的单位或个人。4.发包人：指委托承包商进行施工的单位或个人。5.工程质量：指工程项目的质量标准和要求，包括结构安全、使用功能、外观美观等。6.