2024年度城市堡坎加固改造项目协议

2024年度城市堡坎加固改造项目协议版A版本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称：2024年度城市堡坎加固改造项目1.2项目地点：详细地址1.3项目内容：具体项目内容描述2.甲方（委托方）责任2.1甲方提供的资料和信息2.2甲方对乙方施工过程的监督和协调2.3甲方应承担的其他责任3.乙方（施工方）责任3.1乙方施工团队的资质和经验3.2乙方的施工方案和技术措施3.3乙方的工程进度和质量保证4.工程进度和时间安排4.1工程开工日期和竣工日期4.2关键节点和进度计划4.3乙方延误工期的处理5.工程质量和验收5.1工程质量标准和要求5.2验收程序和验收标准5.3质量问题和不满意处理的程序6.合同价格和支付方式6.1合同总价和价格调整6.2支付进度和支付方式6.3乙方发票和税务责任7.保险和责任7.1乙方应购买的保险类型和范围7.2甲方和乙方的责任范围和限制7.3意外伤害和财产损失的处理8.违约责任8.1甲方和乙方的违约行为和后果8.2违约金的计算和支付方式8.3违约解除合同的程序和后果9.争议解决9.1争议解决的途径和方法9.2仲裁或诉讼的地点和法院9.3保密和保密期限10.合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序和条件10.3合同的终止条件和后果11.一般条款11.1合同的解释和适用法律11.2通知和通信的方式和时间11.3合同的附件和附录12.甲方（委托方）签字12.1甲方代表的姓名和职务12.2甲方代表的联系方式13.乙方（施工方）签字13.1乙方代表的姓名和职务13.2乙方代表的联系方式14.签字日期14.1甲方签字日期14.2乙方签字日期第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年度城市堡坎加固改造项目1.2项目地点：具体地址，包括但不限于城市道路、桥梁、隧道等。1.3项目内容：乙方根据甲方提供的工程量和图纸，按照约定的施工标准和技术要求，完成堡坎加固改造工程的施工。具体包括但不限于土方开挖、支护、堡坎加固、排水设施、路面恢复等。第二条甲方（委托方）责任2.1甲方应向乙方提供完整的工程图纸、技术规范、施工要求等相关资料，并保证资料的真实性、准确性和有效性。2.2甲方应对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和协调，确保工程的顺利进行。2.3甲方应承担因自身原因导致工程变更、延期、停工等所产生的额外费用。第三条乙方（施工方）责任3.1乙方应具备相应的施工资质，并提供合格的施工团队进行施工。施工团队应具备丰富的施工经验和专业技能，能够按照约定的标准和要求完成工程。3.2乙方应根据甲方提供的图纸和规范，制定详细的施工方案和技术措施，并报甲方审批。3.3乙方应保证工程的进度和质量，按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程进度和时间安排4.1工程的开工日期为双方签订合同之日起，竣工日期为按照约定的工程内容和标准完成工程之日。4.2乙方应按照甲方要求制定关键节点和进度计划，并报甲方审批。4.3如乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。第五条工程质量和验收5.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2工程验收程序应按照甲方要求进行，验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.3如乙方施工的工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。如甲方不满意乙方修复的质量，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的费用。第六条合同价格和支付方式6.1合同总价根据乙方提交的施工方案和工程量清单确定。如工程内容、工程量发生变更，合同总价相应调整。6.2支付进度按照约定的工程完成程度分阶段支付。具体支付比例和时间双方协商确定。6.3乙方应向甲方提供合法的发票，依法承担税务责任。第七条保险和责任7.1乙方应购买建筑工程一切险、第三方责任险等必要的保险，并将其保险单复印件提交甲方备案。7.2甲方和乙方的责任范围和限制：（1）甲方应对其提供的资料和场地负责，确保乙方施工过程中的安全和顺利进行。（2）乙方应对其施工过程中的质量、安全、环境保护等方面负责，确保工程符合相关法律法规和甲方要求。7.3如发生意外伤害或财产损失，乙方应按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。第八条违约责任8.1甲方违反合同约定，导致工程变更、延期、停工等，应承担因此而产生的额外费用。8.2乙方未按照约定的工期完成工程，应按照违约金比例向甲方支付违约金。8.3如乙方施工的工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。如甲方不满意乙方修复的质量，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的费用。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。9.3双方应对争议事项保密，不得泄露给第三方。第十条合同的生效、变更和终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更应书面签署，并由双方盖章确认。10.3合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十一条一般条款11.1本合同的解释和适用法律：本合同的解释应遵循中华人民共和国法律法规。11.2通知和通信的方式和时间：双方通过书面形式进行通知和通信，通知和通信的有效时间为收到通知的一方确认收到之日起。11.3合同的附件和附录：本合同附件包括工程图纸、技术规范、施工要求等，附录包括合同价款明细、支付进度表等。第十二条甲方（委托方）签字12.1甲方代表的姓名和职务：12.2甲方代表的联系方式：第十三条乙方（施工方）签字13.1乙方代表的姓名和职务：13.2乙方代表的联系方式：第十四条签字日期14.1甲方签字日期：14.2乙方签字日期：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述堡坎加固改造项目的工程图纸，包括尺寸、材料、施工工艺等要求。附件2：技术规范详细列出堡坎加固改造项目所需遵循的技术规范，包括施工方法、质量标准、验收标准等。附件3：施工要求明确乙方在施工过程中应遵守的要求，包括安全措施、环境保护、工程保护等。附件4：合同价款明细详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工费等。附件5：支付进度表明确合同支付进度的时间节点和比例。附件6：乙方施工方案乙方提交的施工方案，包括施工步骤、施工方法、施工周期等。附件7：乙方资质证明乙方提供的施工团队资质证明，包括相关证书、经验等。附件8：保险单复印件乙方购买的建筑工程一切险、第三方责任险等保险单的复印件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按约定时间提供图纸、资料、场地，导致乙方施工延误的，应承担违约金责任。例如，甲方应在2024年1月1日前提供完整的工程图纸和技术规范，若甲方延迟提供，导致乙方无法按约定时间开工，甲方应按照每延迟一天承担合同总价1%的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按约定工期完成工程，应承担违约金责任。例如，乙方约定工期为6个月，若乙方未能在6个月内完成工程，乙方应按照每延迟一天承担合同总价0.5%的违约金。3.质量违约行为及责任认定：乙方施工的工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。如甲方不满意乙方修复的质量，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的费用。例如，乙方施工的堡坎加固工程出现了裂缝，乙方应负责修复裂缝，并承担修复所需的材料和人工费用。说明三：法律名词及解释：1.建筑工程一切险：指保险公司对建筑工程在施工过程中因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。2.第三方责任险：指保险公司对乙方在施工过程中因意外事故造成第三方人身伤亡或财产损失承担赔偿责任