2024年消防工程承包基本协议格式

2024年消防工程承包基本协议格式版A版本合同目录一览第一条一般规定1.1合同的定义1.2合同文件的组成1.3合同的生效条件第二条工程概况2.1工程简介2.2工程的目的是和目标2.3工程的规模和范围第三条承包商的责任和义务3.1承包商的基本责任3.2承包商的施工要求3.3承包商的材料和设备要求第四条发包人的责任和义务4.1发包人的基本责任4.2发包人的协调和支持4.3发包人的付款责任第五条合同价格5.1合同价格的确定5.2价格调整的条件和方法5.3预付款和进度付款的安排第六条工程进度和期限6.1工程进度计划6.2工程延期的情况和处理6.3工程提前完成的情况和处理第七条质量控制7.1工程质量标准7.2质量检查和验收7.3工程质量问题的处理第八条安全文明施工8.1安全文明施工要求8.2安全事故的处理8.3环境保护和绿化第九条变更管理9.1变更的条件和程序9.2变更的费用和时间调整9.3变更的记录和归档第十条违约责任10.1违约的情况和处理10.2违约责任的经济赔偿10.3违约责任的免除第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序和要求11.3法院诉讼的程序和要求第十二条合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序和要求12.3合同终止后的善后处理第十三条一般条款13.1合同的解释和适用法律13.2合同的变更和转让13.3合同的附件和附录第十四条签署和日期14.1合同签署的要求14.2合同签署的日期14.3合同签署后的归档和保管第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1合同的定义1.2合同文件的组成合同文件包括合同协议书、合同条件、图纸、技术规范、工程量清单、投标书、承诺函和其他双方约定纳入合同的文件。1.3合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效，同时需符合法律法规规定的其他生效条件。第二条工程概况2.1工程简介工程是一项消防工程，包括消防设施的设计、采购、施工、调试、验收和保修等。2.2工程的目的是和目标工程目的是为了保障甲方建筑物的消防安全，工程目标是通过施工达到国家消防法规和标准要求。2.3工程的规模和范围工程规模涉及甲方建筑物及其附属设施的消防系统，工程范围包括所有消防设施的设计、采购、施工、调试、验收和保修等工作。第三条承包商的责任和义务3.1承包商的基本责任承包商应按照合同约定，完成工程的全部工作，并保证工程质量和安全。3.2承包商的施工要求承包商应按照设计文件、技术规范和施工标准进行施工，确保工程质量。3.3承包商的材料和设备要求承包商应按照合同约定提供材料和设备，并保证其质量和性能。第四条发包人的责任和义务4.1发包人的基本责任发包人应按照合同约定，提供施工场地、协调相关单位，并支付合同价款。4.2发包人的协调和支持发包人应负责协调与工程相关的各方，为承包商的施工提供必要的支持和配合。4.3发包人的付款责任发包人应按照合同约定的付款方式和时间，支付合同价款。第五条合同价格5.1合同价格的确定合同价格根据工程量清单和承包商的投标报价确定。5.2价格调整的条件和方法合同价格在合同有效期内不得调整。5.3预付款和进度付款的安排预付款在合同签订后10天内支付，进度付款按照工程进度和合同约定进行。第六条工程进度和期限6.1工程进度计划承包商应按照合同约定的时间节点完成工程。6.2工程延期的情况和处理工程延期应提前通知发包人，并按照合同约定处理。6.3工程提前完成的情况和处理工程提前完成应提前通知发包人，并按照合同约定处理。第七条质量控制7.1工程质量标准工程质量应符合国家消防法规和标准要求。7.2质量检查和验收承包商应接受发包人的质量检查和验收，工程质量不合格的，承包商应负责返工和修复。7.3工程质量问题的处理工程质量问题应由承包商负责处理，并承担相应的责任。第八条安全文明施工8.1安全文明施工要求承包商应按照国家和地方的安全生产法律法规，进行安全文明施工。8.2安全事故的处理安全事故应立即报告发包人和相关部门，并按照合同约定处理。8.3环境保护和绿化承包商应采取措施保护环境，防止污染，并负责工程现场的环境绿化。第九条变更管理9.1变更的条件和程序合同履行过程中，如需变更，应提出变更申请，经双方协商一致后，签订变更协议。9.2变更的费用和时间调整变更的费用和时间调整按照合同约定进行。9.3变更的记录和归档变更的记录应立即报告发包人，并进行归档。第十条违约责任10.1违约的情况和处理违约方应承担违约责任，具体承担方式按照合同约定执行。10.2违约责任的经济赔偿违约方应赔偿对方因违约所造成的经济损失。10.3违约责任的免除双方同意免除因不可抗力导致的违约责任。第十一条争议解决11.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。11.2仲裁的程序和要求选择仲裁的，按照双方约定的仲裁委员会进行；选择诉讼的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3法院诉讼的程序和要求法院诉讼应按照相关法律法规和程序进行。第十二条合同的终止和解除12.1合同终止的条件合同终止的条件按照合同约定执行。12.2合同解除的程序和要求合同解除应经双方协商一致，并按照合同约定处理。12.3合同终止后的善后处理合同终止后，承包商应按照合同约定完成工程收尾工作，并办理相关手续。第十三条一般条款13.1合同的解释和适用法律本合同的解释和适用法律按照双方约定的法律法规执行。13.2合同的变更和转让合同的变更和转让应经双方协商一致，并签订书面协议。13.3合同的附件和附录合同附件和附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第十四条签署和日期14.1合同签署的要求合同签署应由双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章。14.2合同签署的日期合同签署日期为合同协议书上注明的日期。14.3合同签署后的归档和保管合同签署后，双方应按照约定进行归档和保管。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：合同条件附件三：图纸附件四：技术规范附件五：工程量清单附件六：投标书附件七：承诺函附件一：合同协议书详细要求和说明：合同协议书是合同的核心文件，明确了双方的权利义务和合同的具体条款。应包括合同名称、双方名称、合同金额、工程描述、合同期限、付款方式、违约责任等内容。附件二：合同条件详细要求和说明：合同条件包括合同的执行原则、双方的责任和义务、工程变更、争议解决等条款。应详细列明各项条件，以便双方明确合同的执行标准。附件三：图纸详细要求和说明：图纸是工程的重要依据，应包括工程的设计草图、平面图、立面图、剖面图等。图纸应由承包商根据合同要求进行施工，并符合国家相关标准。附件四：技术规范详细要求和说明：技术规范是工程质量的关键，应详细列明工程所需的材料、设备、施工工艺、质量标准等内容。承包商应按照技术规范进行施工，确保工程质量。附件五：工程量清单详细要求和说明：工程量清单是工程价款结算的依据，应详细列明工程所需的各项材料、工程量及价格。清单应由承包商根据实际施工情况进行报价。附件六：投标书详细要求和说明：投标书是承包商对工程的报价和承诺，应包括承包商的资质证明、工程报价、施工方案等内容。投标书应由承包商根据合同要求进行编制。附件七：承诺函详细要求和说明：承诺函是承包商对工程质量和进度做出的承诺，应包括工程质量保证、进度保证等内容。承诺函应由承包商签字盖章，以示郑重。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未能按照合同约定的时间节点完成工程。2.承包商未能按照设计文件、技术规范和施工标准进行施工。3.承包商提供的材料和设备不符合合同约定的质量要求。4.发包人未能按照合同约定的时间支付合同价款。5.发包人未能提供施工场地、协调相关单位，导致工程延期。违约责任认定：1.承包商违约：承包商应承担违约责任，包括工程延期、工程质量不合格等，具体承担方式按照合同约定执行。示例说明：承包商未能按照合同约定的时间节点完成工程，应按照合同约定支付违约金，并承担因违约导致的发包人损失。2.发包人违约：发包人应承担违约责任，包括支付违约金、承担因违约导致的承包商损失等，具体承担方式按照合同约定执行。示例说明：发包人未能按照合同约定的时间支付合同价款，应按照合同约定支付违约金，并承担因违约导致的承包商损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例说明：不可抗力导致工程延期，双方可以根据合同约定免除违约责任。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利义务。示例说明：合同履行过程中，双方应按照合同约定完成各自的工作。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付