2024年钢管架作业劳务分包协议样本

2024年钢管架作业劳务分包协议样本版A版本合同目录一览第一条劳务分包范围与内容1.1钢管架的搭建与拆除1.2劳务人员的提供与管理1.3施工材料的供应与保管第二条合同双方的权利与义务2.1劳务分包方的权利与义务2.2钢管架作业方的权利与义务第三条劳务人员管理3.1劳务人员的招聘与培训3.2劳务人员的劳动保障与福利3.3劳务人员的考核与奖惩第四条施工材料供应与保管4.1材料的采购与验收4.2材料的储存与保管4.3材料的领用与回收第五条施工质量与安全5.1施工质量的标准与要求5.2安全防护措施的落实与监督5.3施工过程中的问题处理与沟通第六条合同价款与支付6.1合同价款的确定与调整6.2支付方式的确定与执行6.3价款支付的时间与条件第七条工期与进度7.1工期的确定与承诺7.2施工进度的监督与协调7.3工期延误的处理与责任第八条违约责任与赔偿8.1违约行为的认定与处理8.2赔偿金额的计算与支付8.3违约责任的限制与免除第九条争议解决方式9.1争议的协商与调解9.2仲裁机构的选定与仲裁程序9.3诉讼管辖法院的确定第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3合同变更与解除后的责任处理第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密责任的承担与期限11.3保密条款的违约处理第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件与时间12.2合同终止的条件与程序12.3合同解除的条件与程序第十三条其他条款13.1合同的转让与继承13.2合同的解释与适用法律13.3合同的附件与补充协议第十四条合同的签署与备案14.1合同签署的时间与地点14.2合同备案的程序与要求14.3合同签署人的授权与资格第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1钢管架的搭建与拆除本合同签订后，劳务分包方应按照钢管架作业方的要求，负责钢管架的搭建与拆除工作。主要包括：（1）根据施工图纸和作业方案，进行钢管架的搭建；（2）在钢管架搭建完成后，进行相关安全检查，确保钢管架的稳定性和安全性；（3）在施工完成后，按照要求进行钢管架的拆除，并将施工场地清理干净。1.2劳务人员的提供与管理劳务分包方应向钢管架作业方提供具备相关资质和经验的劳务人员，并负责对劳务人员进行日常管理和培训。主要包括：（1）根据施工需要，提供足够的劳务人员；（2）对劳务人员进行必要的技能培训和安全教育；（3）负责劳务人员的考勤、工资发放和福利待遇等。1.3施工材料的供应与保管劳务分包方应负责施工材料的供应和保管工作。主要包括：（1）根据施工需要，提前向钢管架作业方提交材料清单，并按照清单供应材料；（2）在施工过程中，负责材料的保管和维护，确保材料不受损坏；（3）在施工完成后，负责材料的回收和处理。第二条合同双方的权利与义务2.1劳务分包方的权利与义务（1）按照约定完成钢管架的搭建与拆除工作；（2）提供具备相关资质和经验的劳务人员；（3）负责施工材料的供应和保管；（4）遵守国家法律法规和钢管架作业方的规章制度；（5）负责劳务人员的工资、福利和保险等；（6）负责施工过程中的安全防护和环境保护工作。（1）按照约定获得劳务报酬；（2）对施工过程中的问题提出建议和意见；（3）按照约定享受合同约定的其他权益。2.2钢管架作业方的权利与义务（1）按照约定支付劳务分包方的报酬；（2）提供施工图纸、作业方案和相关技术指导；（3）负责对劳务分包方的施工过程进行监督和管理；（4）提供施工场地、设施和必要的协助；（5）负责施工过程中的安全防护和环境保护工作；（6）按照约定提供其他必要的条件和支持。（1）要求劳务分包方按照约定完成施工任务；（2）对劳务分包方的施工过程进行监督和管理；（3）对劳务分包方的不当行为提出整改要求；（4）按照约定享受合同约定的其他权益。第三条劳务人员管理3.1劳务人员的招聘与培训劳务分包方应按照钢管架作业方的要求，负责劳务人员的招聘与培训工作。主要包括：（1）根据施工需要，制定招聘计划，并按照计划招聘劳务人员；（2）对招聘的劳务人员进行必要的技能培训和安全教育；（3）建立劳务人员的培训档案，记录培训情况和考试成绩。3.2劳务人员的劳动保障与福利劳务分包方应依法为劳务人员办理社会保险和公积金等，并按时足额支付工资和福利。主要包括：（1）依法为劳务人员缴纳社会保险费和住房公积金；（2）按照约定支付劳务人员的工资和加班费；（3）提供劳务人员的工作服、安全防护用品等；（4）为劳务人员提供必要的住宿和饮食条件；（5）定期对劳务人员进行健康检查和职业病防治。3.3劳务人员的考核与奖惩劳务分包方应建立劳务人员的考核与奖惩制度，对劳务人员的工作表现进行定期评估。主要包括：（1）制定劳务人员的考核标准和工作要求；（3）对表现优秀的劳务人员进行奖励和晋升；（4）对违反规定和不胜任工作的劳务人员进行处理和辞退。第四条施工材料供应与保管4.1材料的采购与验收劳务分包方应按照钢管架作业方的要求，负责施工材料的采购与验收工作。主要包括：（1）根据施工图纸和作业方案，制定材料采购计划，并按照计划采购材料；（2）对采购的材料进行验收，确保材料符合质量和数量要求；（3）建立材料采购和验收档案，记录采购情况和验收结果。4.2材料的储存与保管劳务分包方应第八条违约责任与赔偿8.1违约行为的认定与处理劳务分包方如违反合同约定，未能按时完成施工任务或者施工质量不符合约定的，应当承担违约责任。具体包括但不限于：（1）未能按时完成施工任务的，应当按照延迟交付的比例支付违约金；（2）施工质量不符合约定的，应当按照约定承担返工、修复或者重新施工的费用；（3）因劳务分包方的原因导致施工安全事故的，劳务分包方应当承担全部责任，并支付因此给钢管架作业方造成的损失。8.2赔偿金额的计算与支付违约金的具体计算方式如下：（1）延迟交付违约金：按照合同总价款的0.5%计算，每延迟一天增加0.2%；（2）返工、修复或者重新施工费用：按照实际发生费用计算，由劳务分包方承担；（3）安全事故损失赔偿：根据安全事故造成的直接经济损失计算，由劳务分包方承担。8.3违约责任的限制与免除劳务分包方如能证明违约行为是由于不可抗力或者钢管架作业方的原因导致的，不承担违约责任。不可抗力包括但不限于：（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）社会事件，如战争、罢工、政府行为等。第九条争议解决方式9.1争议的协商与调解双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以请求第三方进行调解。9.2仲裁机构的选定与仲裁程序如果协商和调解均未能解决争议，任何一方都可以向约定的仲裁机构申请仲裁。双方应在合同中约定仲裁机构。9.3诉讼管辖法院的确定如果双方未在合同中约定仲裁机构，或者仲裁裁决不服的，任何一方都可以向被告所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围和期限等。10.2合同解除的条件与程序合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）对方严重违约，无法实现合同目的。合同解除的程序如下：（1）提出解除合同的一方应当书面通知对方；（2）双方按照合同约定处理后续事宜；（3）解除合同后，双方的权利义务终止。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等。11.2保密责任的承担与期限劳务分包方应对保密信息承担保密责任，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同终止之日起计算，期限长度应根据信息的性质和双方约定确定。11.3保密条款的违约处理如果劳务分包方违反保密义务，泄露了保密信息，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）停止泄露保密信息；（2）赔偿因此给对方造成的损失；（3）支付违约金。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件与时间合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止的条件与程序合同终止的条件如下：（1）合同到期，双方未续签；（2）双方协商一致解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）对方严重违约，无法实现合同目的。合同终止的程序如下：（1）提出终止合同的一方应当书面通知对方；（2）双方按照合同约定处理后续事宜；（3）合同终止后，双方的权利义务终止。12.3合同解除的条件与程序合同解除的条件和程序同第十条。第十三条其他条款13.1合同的转让与继承未经对方同意，劳务分包方不得将合同权利和义务转让给第三方。合同的转让应签订书面转让协议，并报对方备案。13.2合同的解释与适用法律合同的解释应遵循合同的字面含义，如果合同条款有歧义，应按照通常的理解和行业惯例进行解释。本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的附件与补充协议合同附件和补充协议是合同不可分割的部分，与合同具有第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：钢管架搭建与拆除作业方案详细描述钢管架搭建与拆除的具体作业流程、安全措施、施工周期等。附件二：劳务人员名单与管理规定列出所有提供给钢管架作业方的劳务人员名单，包括姓名、身份证号码、岗位、资质等信息，并附上劳务人员管理的规定。附件三：施工材料清单与规格详细列出施工过程中所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等。附件四：保密协议明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等条款。附件五：安全事故应急预案详细描述在施工过程中发生安全事故时的应急措施、救援流程、责任分配等。附件六：合同变更协议当合同需要变更时，双方应签订的书面变更协议。附件七：争议解决协议明确争议解决的机构、程序、时间等要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.劳务分包方未能按照约定时间完成施工任务；2.劳务分包方提供的劳务人员不符合资质要求；3.劳务分包方未按照约定提供施工材料；4.劳务分包方未按照约定履行保密义务；5.钢管架作业方未按照约定支付劳务费用；6.钢管架作业方未按照约定提供施工场地和设施；7.钢管架作业方未按照约定履行安全防护责任。违约责任认定标准：1.延迟交付违约金：按照合同总价款的0.5%计算，每延迟一天增加0.2%；2.返工、修复或者重新施工费用：按照实际发生费用计算，由违约方承担；3.安全事故损失赔偿：根据安全事故造成的直接经济损失计算，由违约方承担。示例说明：如果劳务分包方未能按照约定时间完成施工任务，钢管架作业方可以要求劳务分包方支付延迟交付的违约金。如果劳务分包方提供的劳务人员不符合资质要求，钢管架作业方可以要求劳务分包方更换符合资质的劳务人员，并承担由此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包方：指根据合同约定，向钢管架作业方提供劳务人员、施工材料，并负责施工过程中的安全管理、