防水工程施工合同

合同编号：__________防水工程施工合同甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条施工内容与要求2.1乙方应按照甲方的要求，完成上述工程范围内的防水施工。2.2乙方应按照合同约定的标准、规范和设计图纸进行施工。2.3乙方应保证施工过程中，工程质量符合国家及行业相关标准。2.4乙方应按照合同约定的工期完成施工。第三条合同价格3.1双方经协商一致，本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2乙方在合同签订后，应向甲方提交正式的税务发票。第四条工期4.1合同约定的工期为_______日，自开工之日起计算。4.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，并经甲方批准后方可延期。4.3乙方未按合同约定的工期完成施工，应按照逾期完工部分工程造价的_______%向甲方支付逾期违约金。第五条质量保证5.1乙方应保证施工的工程质量，确保工程验收合格。5.2乙方应按照合同约定的质保期限，对施工的工程承担质量保证责任。5.3乙方在质保期内，如工程出现质量问题，应负责及时修复，并承担修复费用。第六条材料供应6.1乙方应按照甲方的要求，采购合格的施工材料。6.2乙方应将材料合格证及质保书交给甲方备案。6.3乙方不得使用不合格的材料，如甲方发现乙方使用不合格材料，有权要求乙方立即更换。第七条付款与结算7.1双方约定，本工程进度款支付比例为合同价的_______%。7.2甲方根据乙方实际完成工程量，按照合同约定的比例支付进度款。7.3工程完工后，经甲方验收合格，甲方应支付剩余合同价款。7.4乙方应按照甲方要求，提供正式的税务发票。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2乙方如未按期完成工程，应支付逾期违约金。8.3乙方如使用不合格材料，甲方有权要求乙方更换，并有权解除合同。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保了解合同内容，明确各自的权利和义务。2.防水工程施工过程中，乙方应严格按照合同约定的标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量。3.乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有特殊情况需延期，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准。4.乙方应保证施工所用的材料合格，不得使用不合格材料，否则甲方有权要求更换，并有权解除合同。5.双方应按照合同约定的付款方式和进度支付工程款，确保工程顺利进行。6.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.防水工程施工：指采用特定的施工工艺和材料，对建筑物进行防水处理，以达到防止水分渗透的目的。2.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。3.质量保证：指乙方对施工的工程质量承担责任，确保工程验收合格，并在质保期内对工程进行维护和修复。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。5.逾期违约金：指乙方未按合同约定的工期完成施工，应向甲方支付的违约金。6.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决双方之间的争议。特殊应用场合及补充条款：1.遇到极端天气影响施工进度：补充条款：如乙方因不可抗力因素（如极端天气、地震、洪水等）导致无法按期完工，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应根据实际情况，给予乙方延长工期和调整工程进度的合理便利。2.设计变更导致工程量增加：补充条款：如在施工过程中，因设计变更导致工程量增加，乙方应向甲方提出变更申请。甲方同意变更后，乙方应按照新的设计要求和工程量，合理调整施工计划和合同价格。3.甲方原因导致工程停工：补充条款：如甲方因特殊情况需要停工，乙方应根据甲方要求暂停施工。甲方应承担因停工导致的乙方损失，并按照实际停工天数支付乙方停工费用。4.工程验收不合格需要整改：补充条款：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。整改合格后，乙方应重新进行验收