土建施工劳务合同范本2024年

合同编号：__________土建施工劳务合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________二、劳务范围及数量2.1乙方负责完成甲方委托的土建施工劳务工作，包括但不限于：__________2.2乙方应按照甲方的要求，提供相应的劳务人员，并保证劳务人员的素质和能力符合工程要求。三、合同价格3.1本合同的劳务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的价格及时支付劳务费用。四、合同期限4.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止。4.2乙方应按照甲方的要求，提前____天提交施工进度计划，并按照计划完成施工。五、劳务人员的管理和培训5.1乙方应保证劳务人员的人身安全，加强现场管理，确保施工顺利进行。5.2乙方应按照甲方的要求，对劳务人员进行必要的培训和技术指导。六、质量保证6.1乙方应按照甲方的要求，保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。6.2乙方应承担因施工质量问题造成的全部责任。七、保密条款7.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。7.2乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=劳务费用×逾期天数×1%。8.2甲方未按照约定支付劳务费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=劳务费用×逾期天数×1%。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保双方权益得到保障。2.乙方应按照合同约定提供合格的劳务人员，并保证施工质量。3.甲方应按照合同约定支付劳务费用，不得无故拖欠。4.双方应遵守国家法律法规，不得违法用工。5.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.劳务费用：指乙方为完成甲方委托的土建施工劳务工作所收取的费用。2.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约赔偿金。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商或法律途径予以解决。5.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权限。在本合同中，有管辖权的法院为合同签订地人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为施工团队合作完成一栋住宅楼的土建工程。补充条款：鉴于住宅楼施工的特殊性，乙方需确保施工过程中符合国家关于建筑工程安全生产的相关规定，加强对施工现场的安全管理。2.甲方为政府机关，乙方为施工单位，合作进行一项公共设施的建设。补充条款：乙方在施工过程中应充分考虑到公共设施的使用功能和公众利益，确保工程质量和公共安全。3.甲方为个体经营者，乙方为个体劳动者，合作进行一家餐馆的装修工程。补充条款：鉴于餐馆装修涉及到食品卫生和安全，乙方在施工过程中需严格遵守国家关于食品安全的相关法律法规，确保施工不会对食品卫生造成影响。4.甲方为国有企业，乙方为专业分包商，合作进行一项工业厂房的建设。补充条款：乙方在施工过程中应注重环保，采取有效措施防止施工活动对周边环境造成污染。附件列表：1.乙方劳务人员名单及资质证明2.施工进度计划