建筑生态工程合同模板

建筑生态工程合同模板合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方愿意聘请乙方进行建筑生态工程的设计和施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容（1）建筑生态设计：根据甲方提供的项目需求，乙方负责进行建筑生态设计，包括绿色建筑、节能减排、生态景观等方面的设计。（2）建筑生态施工：乙方按照设计方案进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。（3）工程监理：乙方对施工过程进行监理，确保工程进度和质量。（4）技术培训与指导：乙方负责对甲方相关人员进行建筑生态技术的培训和指导。1.2乙方应根据甲方的要求，提供详细的工程设计方案和施工图纸。第二条工程质量2.1乙方应确保工程质量符合国家及行业相关法律法规、标准和规范。2.2乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量。2.3乙方应对施工过程中出现的问题及时进行处理，确保工程顺利进行。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程。3.2乙方应提前向甲方报告工程进度，如需延期，应提前通知甲方并征得甲方同意。第四条合同价格4.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应按照双方约定的付款方式进行支付。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。5.2乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，由此产生的一切费用由乙方承担。5.3如乙方在施工过程中违反国家法律法规，导致工程被责令停工、罚款等，一切后果由乙方承担。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有义务之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.建筑生态工程设计方案2.建筑生态工程施工图纸3.工程进度报告4.工程质量检测报告5.付款凭证6.违约金计算公式7.法律法规及行业标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定违约行为的标准为逾期天数超过合同约定的期限。2.乙方未按照约定质量完成工程，认定违约行为的标准为工程质量不符合国家及行业相关法律法规、标准和规范。3.乙方在施工过程中违反国家法律法规，导致工程被责令停工、罚款等，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑生态工程：指在建筑设计和施工过程中，充分考虑绿色建筑、节能减排、生态景观等因素，以实现建筑与自然环境的和谐共生。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。3.绿色建筑：指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源、能源，减少环境污染和生态破坏，为人们提供健康、舒适、高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方可协商调整工期。若非不可抗力原因导致延误，乙方应按照约定支付违约金。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工。若乙方拒绝修复或重新施工，甲方可以向法院提起诉讼。3.法律法规变更：如在合同履行过程中，相关法律法规发生变更，双方应按照变更后的法律法规执行。若变更导致合同无法履行，双方可协商解除或修改合同。五、所有应用场景：1.适用于建筑企业在进行建筑生态工程设计、施工及监理过程中，与业主签订的合同。2.适用于各类建筑生态工程项