2024年基坑支护工程分包商协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基坑支护工程分包商协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1分包商1.2基坑支护工程1.3工程质量1.4工程进度1.5工程安全第二条分包商的责任与义务2.1分包商的资质要求2.2分包商的工作范围2.3分包商的质量保证2.4分包商的进度保障2.5分包商的安全责任第三条工程价款与支付3.1工程合同价3.2支付方式3.3工程进度款的支付3.4质量保证金3.5违约金第四条工程质量与验收4.1工程质量标准4.2验收程序4.3验收结果的处理4.4质量问题的处理第五条工程进度与工期5.1工程工期5.2工程进度的报告5.3工期延误的处理5.4提前完成的奖励第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2安全事故的处理6.3环保要求第七条信息与沟通7.1信息交流的方式7.2沟通与协调第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任的承担8.3赔偿金额的计算第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼地点与法院第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条合同的效力与期限11.1合同的生效条件11.2合同的期限第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密责任的承担12.3保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改记录14.3合同解除或终止后的权利与义务第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1分包商分包商是指与甲方签订本合同，接受甲方委托，按照本合同约定完成基坑支护工程分包任务的自然人、法人或其他组织。1.2基坑支护工程基坑支护工程是指为保证基坑施工安全、防止土体变形和地下水涌入，对基坑进行加固和保护的工程。1.3工程质量工程质量是指分包商按照本合同约定、国家和行业标准完成基坑支护工程的程度，包括工程的安全性、可靠性、耐久性等指标。1.4工程进度工程进度是指分包商按照本合同约定的时间表完成基坑支护工程的程度。1.5工程安全工程安全是指在基坑支护工程分包过程中，确保人员生命安全和工程安全，防止事故发生。第二条分包商的责任与义务2.1分包商的资质要求分包商应具备国家规定的从事基坑支护工程所需的资质证书，并保证资质证书的真实、有效。2.2分包商的工作范围分包商应按照本合同约定的工作范围进行施工，不得擅自扩大施工范围。2.3分包商的质量保证分包商应保证基坑支护工程的质量符合本合同约定、国家和行业标准，并对工程质量承担责任。2.4分包商的进度保障分包商应按照本合同约定的时间表完成基坑支护工程，确保工程进度。2.5分包商的安全责任分包商应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全，防止事故发生。第三条工程价款与支付3.1工程合同价工程合同价是指分包商完成基坑支护工程所需支付的总金额，包括工程款、材料款、人工费等。3.2支付方式工程价款的支付方式采取按工程进度分阶段支付的方式。3.3工程进度款的支付甲方按照分包商提交的工程进度报告，对已完成工程进行验收，验收合格后支付相应进度款。3.4质量保证金分包商完成基坑支护工程后，甲方应保留一定比例的质量保证金，待工程保修期满无质量问题后支付。3.5违约金分包商未按照本合同约定完成工程，应支付违约金，违约金的计算方式按照本合同约定的标准执行。第四条工程质量与验收4.1工程质量标准基坑支护工程的质量标准应符合本合同约定、国家和行业标准。4.2验收程序基坑支护工程完成后，分包商应向甲方提交验收申请，甲方按照本合同约定的验收标准进行验收。4.3验收结果的处理验收合格的，甲方应在验收报告上签字确认，支付相应款项；验收不合格的，分包商应按照甲方的要求进行整改，重新验收。4.4质量问题的处理分包商在施工过程中出现质量问题，应按照甲方的要求及时整改，承担整改费用。如因分包商原因导致工程质量问题，分包商应承担相应责任。第五条安全生产与环保5.1安全生产要求分包商应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全生产管理。5.2安全事故的处理施工现场发生安全事故，分包商应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方。5.3环保要求分包商应遵守国家有关环境保护的法律、法规和规定，加强施工现场的环境保护。第六条信息与沟通6.1信息交流的方式分包商与甲方之间通过现场会议、电话、电子邮件等方式进行信息交流。6.2沟通与协调分包商应主动与甲方、设计方、监理方等相关单位进行沟通与协调，确保工程顺利进行。第七条违约责任与赔偿7.1违约行为分包商未按照本合同约定履行义务，属于违约行为。7.2违约责任的承担分包商违约的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。7.3赔偿金额的计算赔偿金额根据甲方实际损失金额计算，具体计算方式按照本合同约定的标准执行。第八条争议解决8.1争议的解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至本合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。8.3诉讼地点与法院如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点应为合同签订地，法院为合同签订地的人民法院。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件任何一方提出变更合同的条件，均应以书面形式通知对方，经双方协商一致并签订书面变更协议后生效。9.2合同解除的条件在合同履行过程中，发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，任何一方均有权提出解除合同。解除合同的条件和方式，由双方协商确定。第十条合同的效力与期限10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效，至合同约定的工程保修期满之日终止。10.2合同的期限本合同的期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指本合同的签订、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、国家秘密等不宜公开的信息。11.2保密责任的承担双方对在合同签订、履行过程中获知的对方的保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.3保密期限保密信息的保密期限自本合同终止之日起计算，期限为5年。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如本合同的任何条款与法律、法规的规定相抵触，该条款将按法律、法规的规定执行。除双方另有约定外，本合同的争议适用中华人民共和国法律解决。第十三条其他条款13.1合同附件本合同附件包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等，附件与本合同具有同等法律效力。13.2合同修改记录本合同的修改、补充均以书面形式进行，经双方签字或盖章后生效。13.3合同解除或终止后的权利与义务本合同解除或终止后，双方仍应履行合同中约定的解除或终止后的权利与义务，包括但不限于工程保修、质量保证金支付等。第十四条合同的签订本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字或盖章后，本合同立即生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入第三方介入是指在甲乙方履行本合同时，涉及除甲乙方之外的其它自然人、法人或其他组织的权益，包括但不限于中介方、监理方、设计方、政府监管机构等。15.2第三方范围第三方范围包括本合同涉及的工程项目的业主、使用方、施工方、材料供应方、设备供应方、监理方、设计方、检测机构、政府监管机构等。第十六条第三方介入的责任与义务16.1第三方责任第三方应依法合规地行使权利和履行义务，不得侵犯甲乙方的合法权益，并对因自身原因造成的损失承担责任。16.2第三方义务第三方应按照本合同及相关法律法规的要求，履行其职责，提供必要的配合和支持，确保工程顺利进行。第十七条第三方介入的协调与沟通17.1协调与沟通机制甲乙方应与第三方建立有效的协调与沟通机制，确保各方在合同履行过程中的权益得到保障。17.2协调与沟通内容协调与沟通内容包括工程进度、质量、安全、变更、索赔等方面的事宜。第十八条第三方介入的变更与调整18.1变更与调整条件如因第三方原因导致本合同无法履行或需调整合同内容，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。18.2变更与调整程序变更协议应明确变更内容、范围、时间、费用等方面的事项，并经甲乙方及第三方确认后生效。第十九条第三方介入的违约责任19.1第三方违约行为第三方未按照本合同及相关法律法规的要求履行义务，属于违约行为。19.2第三方违约责任的承担第三方违约的，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。第二十条第三方介入的赔偿限额20.1赔偿限额的确定甲乙方根据本合同有第三方介入时，双方应协商确定第三方的赔偿限额。20.2赔偿限额的支付第三方应按照甲乙方的约定，支付赔偿限额内的损失赔偿。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议的解决方式如因第三方介入引起的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至本合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。21.2仲裁地点与机构如甲乙方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。21.3诉讼地点与法院如甲乙方同意诉讼解决争议，诉讼地点应为合同签订地，法院为合同签订地的人民法院。第二十二条第三方介入的其他条款22.1第三方资料提供第三方应向甲乙方提供与工程相关的资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。22.2第三方信息披露第三方应按照甲乙方的要求，及时披露与工程相关的信息。22.3第三方配合与支持第三方应在本合同约定的范围内，为甲乙方提供必要的配合与支持。第二十三条本合同的补充与修改23.1补充与修改条件本合同履行过程中，如涉及第三方介入的事宜，甲乙方均可提出补充与修改的意见。23.2补充与修改程序甲乙方就补充与修改内容达成一致意见后，应以书面形式签订补充协议或修改协议，经甲乙方及第三方确认后生效。第二十四条合同的解除或终止24.1解除或终止条件本合同解除或终止后，甲乙方与第三方的权利义务关系仍应继续履行，直至工程保修期满。24.2解除或终止后的协调甲乙方与第三方应就合同解除或终止后的相关工作进行协商，确保工程顺利进行。第二十五条合同的签订与生效25.1签订与生效本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。三方签字或盖章后，本合同立即生效。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：基坑支护工程设计图纸附件二：基坑支护工程施工图纸附件三：基坑支护工程技术规范附件四：基坑支护工程材料供应合同附件五：基坑支护工程施工设备租赁合同附件六：基坑支护工程监理合同附件七：基坑支护工程检测报告附件八：基坑支护工程安全评估报告附件九：基坑支护工程施工进度计划附件十：基坑支护工程质量保证书附件十一：基坑支护工程保修条款附件十二：基坑支护工程保险合同附件十三：基坑支护工程合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：1.基坑支护工程设计图纸应包括基坑支护结构的布置、尺寸、材料、构造等详细设计内容。2.基坑支护工程施工图纸应包括施工工艺、施工步骤、施工要求等详细施工内容。3.基坑支护工程技术规范应包括工程质量标准、施工工艺标准、验收标准等。4.基坑支护工程材料供应合同应明确材料供应的范围、质量要求、供应时间等。5.基坑支护工程施工设备租赁合同应明确设备租赁的型号、数量、使用期限等。6.基坑支护工程监理合同应明确监理的范围、监理责任、监理费用等。7.基坑支护工程检测报告应包括工程质量检测结果、检测方法、检测标准等。8.基坑支护工程安全评估报告应包括工程安全评估结果、评估方法、评估标准等。9.基坑支护工程施工进度计划应明确施工进度安排、关键节点、工期等。10.基坑支护工程质量保证书应包括质量保证措施、质量责任、质量承诺等。11.基坑支护工程保修条款应明确保修范围、保修期限、保修责任等。12.基坑支护工程保险合同应包括保险类型、保险金额、保险责任等。13.基坑支护工程合同履行过程中的其他重要文件应包括与合同履行相关的各类文件，如会议纪要、变更协议、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定履行义务，包括但不限于工期延误、质量不符合标准等。2.未按照设计和施工规范进行施工，导致工程质量问题。3.未按照约定的时间提供材料、设备，导致工期延误。4.未按照约定的范围进行监理、检测，导致工程质量问题。5.未按照约定的进度计划进行施工，导致