2024年0kv线路工程竣工验收与移交合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年0kv线路工程竣工验收与移交合同本合同目录一览1.竣工验收1.1验收条件1.2验收程序1.3验收标准2.移交事项2.1移交资料2.2移交设备2.3移交手续3.质量保证3.1质量标准3.2质量保修3.3质量争议处理4.合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3价款调整5.合同履行5.1工期延误5.2合同变更5.3合同解除6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密10.法律适用及争议解决10.1法律适用10.2争议解决11.其他条款11.1合同的补充11.2合同的转让11.3合同的解除12.合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.合同正本与副本14.1正本数量14.2副本数量14.3合同的保管第一部分：合同如下：第一条竣工验收1.1验收条件（1）工程设计文件和施工图纸要求全部完成；（2）所有施工工作已经结束，施工场地已经清理；（3）工程质量符合国家和行业标准；（4）工程安全设施齐全，符合安全规定；（5）竣工资料齐全，符合档案管理规定。1.2验收程序验收程序如下：（1）承包人向发包人提交竣工验收申请报告；（2）发包人组织验收组进行现场验收；（3）验收组对工程质量、安全、环保等方面进行查验；（4）验收组提出验收意见，并向发包人汇报；（5）发包人根据验收组的意见，决定是否同意验收。1.3验收标准（1）国家和行业的相关法律法规；（2）工程设计文件和施工图纸的要求；（3）国家和行业标准；（4）合同约定的质量标准。第二条移交事项2.1移交资料（1）竣工图纸、设计文件、施工记录等相关资料；（2）工程质量保证书、产品合格证等相关证明文件；（3）工程设备的安装、使用和维护手册；（4）工程安全设施的操作规程；（5）其他与工程相关的资料。2.2移交设备（1）工程所用的全部设备；（2）设备的操作手册和维护手册；（3）设备的保修卡和检验报告。2.3移交手续移交手续如下：（1）双方代表进行现场查验，确认移交的资料和设备；（2）双方在移交清单上签字确认；（3）承包人将资料和设备交付发包人；（4）发包人支付合同约定的尾款。第三条质量保证3.1质量标准（1）国家和行业的相关法律法规；（2）工程设计文件和施工图纸的要求；（3）国家和行业标准；（4）合同约定的质量标准。3.2质量保修工程质量保修期为验收合格之日起两年。在保修期内，因承包人原因造成的工程质量问题，承包人应负责维修或更换。3.3质量争议处理如发生质量争议，双方应协商解决。协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第四条合同价款4.1合同总价合同总价为本工程的完成和验收，按照合同约定的价格计算。4.2付款方式付款方式分为三次，分别为工程进度款的支付、验收合格后的支付和移交手续完成后的支付。4.3价款调整（1）工程设计变更；（2）工程量增减；（3）政策性调整。第五条合同履行5.1工期延误如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付违约金。5.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章确认。5.3合同解除如发生合同约定的解除情况，双方应协商解除合同。合同解除后，承包人应按照合同约定承担相应的责任。第六条违约责任6.1违约行为违约行为包括不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。6.2违约责任违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。6.3违约赔偿如一方违约，应承担违约赔偿责任。赔偿金额根据违约程度和合同约定确定。第八条争议解决7.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。7.2调解解决如协商不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁机构申请调解。7.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章确认。8.3合同终止合同终止条件如下：（1）工程验收合格，双方完成移交手续；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件。第十条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起两年止。9.3违约保密如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条其他条款10.1合同的补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.3合同的解除合同解除条件如下：（1）一方严重违约，导致合同无法履行；（2）不可抗力因素，使合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。第十二条合同的附件11.1附件清单附件清单列明合同附件的名称、数量、规格等。11.2附件的有效性附件是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第十三条合同签署12.1签署日期本合同签署日期为2024年。12.2签署地点本合同签署地点为。12.3签署人本合同签署人为双方授权代表。第十四条合同正本与副本13.1正本数量本合同正本一式两份，双方各执一份。13.2副本数量本合同副本数量为份，送相关部门留存。13.3合同的保管合同正本和副本应由双方分别妥善保管。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念第三方指非合同当事人，但参与合同履行过程的个体或机构。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、政府部门等。15.2第三方责任第三方在合同履行过程中的行为，对其产生的后果负责。第三方责任包括但不限于：（1）提供专业服务；（2）协助双方履行合同义务；（3）保障工程质量、安全、环保等方面符合相关标准。15.3第三方权利第三方有权根据合同约定获得相应的报酬和服务。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1额外条款当合同涉及第三方介入时，双方应签订书面补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。16.2说明本合同涉及的第三方，应具备相应的资质和能力，确保其介入行为不影响合同的正常履行。第十七条第三方责任限额17.1责任限额第三方对合同履行过程中的损失承担的责任限额，按照合同约定和法律规定执行。17.2责任划分如第三方原因导致损失，损失责任划分如下：（1）第三方承担直接责任；（2）甲方和乙方有权向第三方追偿。17.3责任限制第三方对合同履行过程中的损失，承担的责任限制在其介入合同所获得的报酬范围内。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方关系第三方在履行合同过程中，应服从甲方的管理和监督。18.2第三方与乙方关系第三方在履行合同过程中，应协助乙方完成合同义务。18.3第三方与其他各方关系第三方在履行合同过程中，与其他各方保持独立关系，不受其他各方影响。第十九条第三方介入的合同变更19.1变更条件如第三方介入导致合同内容变更，双方应签订书面变更协议，并经双方签字盖章确认。19.2变更生效合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。第二十十条第三方退出20.1第三方退出的条件如第三方因故退出合同履行过程，双方应立即协商解决，并签订书面退出协议。20.2退出后的责任第三方退出后，对退出前的原因造成的损失，仍应承担相应的责任。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式如第三方介入导致的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请调解或仲裁。21.2第三方作为争议当事人如第三方作为争议当事人，双方可向人民法院提起诉讼。第二十二条甲乙方的权利和义务22.1甲方的权利和义务甲方有权对第三方的工作进行监督和检查，要求其符合合同约定。如第三方原因导致损失，甲方有权向第三方追偿。22.2乙方的权利和义务乙方应协助甲方对第三方的工作进行监督和检查。如第三方原因导致损失，乙方应承担连带责任。第二十三条合同的签署与生效23.1签署日期本附加条款签署日期为2024年。23.2签署地点本附加条款签署地点为。23.3签署人本附加条款签署人为双方授权代表。23.4生效条件本附加条款自双方签字盖章之日起生效。第二十四条合同的正本与副本24.1正本数量本附加条款正本一式两份，双方各执一份。24.2副本数量本附加条款副本数量为份，送相关部门留存。24.3合同的保管合同正本和副本应由双方分别妥善保管。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：工程质量保证书附件4：产品合格证附件5：竣工图纸附件6：施工记录附件7：工程设备的安装、使用和维护手册附件8：工程安全设施的操作规程附件9：合同变更协议附件10：补充协议附件11：第三方介入协议附件12：争议解决协议附件13：合同解除协议附件14：合同履行记录附件的详细要求和说明：1.工程设计文件：应包括工程设计说明书、设计图纸、施工图等，需符合国家和行业标准。2.施工图纸：应详细表示出工程的构造、安装、施工等要求，包括平面图、立面图、剖面图等。3.工程质量保证书：由第三方出具，保证工程质量符合国家和行业标准。4.产品合格证：由产品生产方出具，证明产品符合国家和行业标准。5.竣工图纸：应包括工程的最终设计图纸、施工记录、验收报告等。6.施工记录：应详细记录工程施工过程中的各项数据和信息，包括施工日志、检验报告等。7.工程设备的安装、使用和维护手册：应包括设备的技术参数、安装方法、使用注意事项、维护保养等内容。8.工程安全设施的操作规程：应详细说明安全设施的使用方法、操作步骤、安全注意事项等。9.合同变更协议：当合同内容发生变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更的内容和影响。10.补充协议：当合同未尽事宜时，双方应签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.第三方介入协议：当涉及第三方介入时，双方应签订书面第三方介入协议，明确第三方的权利、义务和责任。12.争议解决协议：当发生争议时，双方应签订书面争议解决协议，明确争议解决的方式和程序。13.合同解除协议：当发生合同解除情况时，双方应签订书面合同解除协议，明确解除的原因和后果。14.合同履行记录：应记录合同履行过程中的各项情况和数据，包括工程进度、质量检验、费用支付等。说明二：违约行为及责任认定：1.不履行合同义务：未按照合同约定的时间、质量、数量等履行合同义务。2.履行合同义务不符合约定：未按照合同约定的标准、要求、程序等履行合同义务。3.迟延履行：未按照合同约定的时间履行合同义务。4.擅自变更合同内容：未经对方同意，单方面变更合同内容。5.违反保密义务：泄露合同中约定的保密信息。6.违反法律法规：违反国家法律法规的规定。违约的责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方式，支付违约金。2.损害赔偿：根据违约行为造成的实际损失，进行损害赔偿。3.合同解除：当一方严重违约，导致合同无法履行时，对方有权解除合同。4.追究刑事责任：如违约行为构成犯罪，依法追究刑事责任。示例说明：假设承包人未按照合同约定的时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应支付违约金，并承担因工程延期导致的发包人损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成特定工程，明确双方权利义务的书面协议。2