南非施工合同模板_第1页
南非施工合同模板_第2页
南非施工合同模板_第3页
南非施工合同模板_第4页
南非施工合同模板_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

南非施工合同模板第一篇范文:合同编号:__________

合同双方:

甲方(以下简称“发包方”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

乙方(以下简称“承包方”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

鉴于:

1.发包方拟在南非境内进行施工项目,需要承包方提供相关施工服务。

2.承包方愿意接受发包方的委托,提供相应的施工服务。

3.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就上述施工项目达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:____________________

1.2项目地点:____________________

1.3项目规模:____________________

1.4项目工期:____________________

二、承包内容

2.1承包方负责项目的施工,包括但不限于:

(1)施工图纸的编制、审核和实施;

(2)施工材料的采购、运输、保管和使用;

(3)施工设备的租赁、安装、调试和使用;

(4)施工人员的组织、管理和培训;

(5)施工质量的监督、检验和验收;

(6)施工安全的保障和事故的处理。

2.2发包方负责项目的相关手续办理,包括但不限于:

(1)项目审批、规划、立项等手续;

(2)土地、环保、消防等相关部门的审批;

(3)项目施工所需的各项许可证、资质证书等。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款:人民币____________________元整(大写:____________________元整)。

3.2支付方式:

(1)合同签订后,承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的20%作为预付款;

(2)施工过程中,每月末承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的10%作为进度款;

(3)施工完成后,承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的70%作为竣工款;

(4)质保期内,承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的10%作为质保金。

四、工期延误及违约责任

4.1承包方应严格按照合同约定的时间节点完成施工,如因承包方原因导致工期延误,每延误一日,应向发包方支付合同价款的万分之五作为违约金。

4.2发包方应按照合同约定的时间节点支付款项,如因发包方原因导致支付延误,每延误一日,应向承包方支付合同价款的万分之五作为违约金。

五、质量及验收

5.1承包方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。

5.2工程验收分为初步验收和竣工验收两个阶段。初步验收由发包方组织,竣工验收由发包方、承包方及相关部门共同参加。

5.3验收不合格的工程,承包方应在规定时间内进行整改,直至合格为止。

六、知识产权

6.1本合同项下的技术秘密、商业秘密等知识产权归承包方所有。

6.2发包方不得将本合同项下的技术秘密、商业秘密等知识产权泄露给任何第三方。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。

7.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

附件:

1.项目施工图纸及说明;

2.项目施工合同补充协议;

3.相关法律法规及政策文件。

甲方(盖章):____________________

乙方(盖章):____________________

签订日期:____________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

合同双方:

甲方(以下简称“发包方”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

乙方(以下简称“承包方”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

第三方主体(以下简称“监理方”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

鉴于:

1.发包方拟在南非境内进行施工项目,需要承包方提供施工服务,并委托监理方进行项目监督和管理。

2.承包方愿意接受发包方的委托,提供相应的施工服务。

3.监理方愿意接受发包方的委托,对施工项目进行监督管理。

4.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就上述施工项目达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:____________________

1.2项目地点:____________________

1.3项目规模:____________________

1.4项目工期:____________________

二、承包内容

2.1承包方负责项目的施工,包括但不限于:

(1)施工图纸的编制、审核和实施;

(2)施工材料的采购、运输、保管和使用;

(3)施工设备的租赁、安装、调试和使用;

(4)施工人员的组织、管理和培训;

(5)施工质量的监督、检验和验收;

(6)施工安全的保障和事故的处理。

三、监理内容

3.1监理方负责对施工项目进行监督管理,包括但不限于:

(1)对施工过程进行监督检查,确保施工质量符合国家及行业相关标准和规范;

(2)对施工进度进行控制,确保项目按期完成;

(3)对施工成本进行审核,控制项目成本;

(4)对施工安全进行监督,确保施工安全;

(5)对施工合同履行情况进行监督,确保合同各方履行合同义务。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款:人民币____________________元整(大写:____________________元整)。

4.2支付方式:

(1)合同签订后,承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的20%作为预付款;

(2)施工过程中,每月末承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的10%作为进度款;

(3)施工完成后,承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的70%作为竣工款;

(4)质保期内,承包方提供相关证明材料,发包方支付合同价款的10%作为质保金。

五、甲方的权益

5.1甲方有权要求承包方和监理方在施工过程中保持沟通,及时汇报施工进度和质量情况。

5.2甲方有权对施工过程中的设计方案、施工材料、施工工艺等进行审查和调整。

5.3甲方有权要求承包方和监理方在施工过程中遵守国家法律法规和合同约定,确保施工质量和安全。

5.4甲方有权在施工过程中对承包方和监理方的行为进行监督,并对不符合合同约定或法律法规的行为提出整改要求。

六、乙方的责任与限制

6.1承包方应按照甲方的要求和设计要求进行施工,确保工程质量。

6.2承包方应遵守国家法律法规和合同约定,不得擅自变更设计方案、施工材料或施工工艺。

6.3承包方应承担因自身原因造成的工期延误、质量问题和安全事故的全部责任。

6.4承包方在施工过程中,不得损害甲方利益,不得泄露甲方商业秘密。

七、监理方的责任与权利

7.1监理方有权对施工过程进行监督检查,有权要求承包方和施工人员提供相关资料和证明。

7.2监理方有权对不符合要求的设计方案、施工材料、施工工艺提出整改意见。

7.3监理方有权要求承包方和施工人员采取必要的安全措施,确保施工安全。

7.4监理方有权在必要时暂停施工,要求承包方整改后继续施工。

八、违约责任

8.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.2乙方违反合同约定,导致工期延误、质量问题和安全事故,应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。

9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式三份,甲乙双方及监理方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

附件:

1.项目施工图纸及说明;

2.项目施工合同补充协议;

3.相关法律法规及政策文件。

第三方介入的意义和目的:

监理方的介入旨在确保施工过程中的质量、安全和进度,监督合同履行,维护甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义:

甲方作为发包方,主导项目实施,确保项目按照预期目标完成,实现投资回报最大化。甲方通过合同条款的设置,保障自身权益,确保项目质量、安全和进度。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

合同双方:

甲方(以下简称“业主”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

乙方(以下简称“施工单位”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

第三方主体(以下简称“监理单位”):

名称:____________________

住所地:____________________

法定代表人:____________________

鉴于:

1.业主拟在非洲某国进行基础设施建设,需要施工单位提供施工服务,并委托监理单位进行项目监督和管理。

2.施工单位愿意接受业主的委托,提供相应的施工服务。

3.监理单位愿意接受业主的委托,对施工项目进行监督管理。

4.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就上述施工项目达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:____________________

1.2项目地点:____________________

1.3项目规模:____________________

1.4项目工期:____________________

二、施工内容

2.1施工单位负责项目的施工,包括但不限于:

(1)按照设计图纸和施工规范进行施工;

(2)负责施工材料的采购、运输、储存和合理使用;

(3)负责施工设备的安装、调试和维护;

(4)负责施工人员的组织、培训和现场管理;

(5)负责施工质量的控制、检验和验收。

三、监理内容

3.1监理单位负责对施工项目进行监督管理,包括但不限于:

(1)对施工过程进行日常巡查,确保施工质量符合相关标准和规范;

(2)对施工进度进行监控,确保项目按计划推进;

(3)对施工成本进行审查,控制项目成本;

(4)对施工安全进行监督,预防安全事故;

(5)对合同履行情况进行监督,确保各方履行合同义务。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款:人民币____________________元整(大写:____________________元整)。

4.2支付方式:

(1)合同签订后,施工单位提供相关证明材料,业主支付合同价款的20%作为预付款;

(2)施工过程中,每月末施工单位提供相关证明材料,业主支付合同价款的10%作为进度款;

(3)施工完成后,施工单位提供相关证明材料,业主支付合同价款的70%作为竣工款;

(4)质保期内,施工单位提供相关证明材料,业主支付合同价款的10%作为质保金。

五、乙方的权益

5.1乙方有权要求业主和监理单位在施工过程中保持沟通,及时解决施工过程中遇到的问题。

5.2乙方有权对设计图纸和施工规范提出合理化建议,并要求业主和监理单位进行审查和确认。

5.3乙方有权要求业主按照合同约定支付款项,并在业主违约时采取法律措施维护自身权益。

5.4乙方有权在施工过程中对业主和监理单位的指令进行质疑,并在必要时暂停施工。

六、甲方的责任与限制

6.1业主应按照合同约定支付款项,不得无故拖欠或延迟支付。

6.2业主应确保设计图纸和施工规范的准确性和可实施性,不得随意更改。

6.3业主应遵守合同约定,不得无理干涉施工单位的正常施工活动。

6.4业主在施工过程中,不得损害施工单位的利益,不得泄露施工单位的技术秘密和商业秘密。

七、监理单位的责任与权利

7.1监理单位有权对施工过程进行监督检查,有权要求施工单位提供相关资料和证明。

7.2监理单位有权对不符合要求的设计图纸、施工规范或施工工艺提出整改意见。

7.3监理单位有权要求施工单位采取必要的安全措施,确保施工安全。

七、违约责任

7.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。

七、其他

7.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论