2024年工装工程合同范本_第1页
2024年工装工程合同范本_第2页
2024年工装工程合同范本_第3页
2024年工装工程合同范本_第4页
2024年工装工程合同范本_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工装工程合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同所称的工装工程指代范围第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2工程具体内容2.3工程地点2.4工程时间表第三条工程款项3.1工程总预算3.2款项支付方式3.3工程进度款的支付比例及时间3.4乙方完成工程后支付的尾款3.5付款的具体程序和条件第四条工程质量与标准4.1工程质量标准4.2乙方应遵守的规范和标准4.3工程验收标准及程序第五条工期与进度5.1工程预计开始日期5.2工程预计结束日期5.3乙方应保证的工程进度5.4工期延误的处理第六条乙方义务与责任6.1乙方的施工义务6.2乙方对工程质量的责任6.3乙方对工程安全的管理6.4乙方对环境保护的遵守第七条甲方义务与责任7.1甲方的协助义务7.2甲方对工程资料的提供7.3甲方对工程变更的认可7.4甲方对工程款项的按时支付第八条保密条款8.1双方信息的保密8.2保密信息的范围与期限8.3违约保密信息的使用与赔偿第九条违约责任9.1乙方违约的情形与责任9.2甲方违约的情形与责任9.3违约的补救措施第十条争议解决10.1双方协商解决10.2提交甲方所在地仲裁委员会仲裁10.3向人民法院提起诉讼第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的后果处理第十二条合同的变更与解除12.1合同变更的条件12.2合同解除的条件第十三条合同的终止13.1合同终止的情形13.2合同终止后的后续事项处理第十四条附则14.1合同附件14.2合同的生效条件14.3合同的版本与效力14.4合同的书面形式与份数第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××公司,地址:××省××市××区××路××号。1.2乙方名称:×××建筑装饰工程有限公司,地址:××省××市××区××路××号。第二条工程内容与范围2.1工程概述:乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求,进行施工,并保证工程的质量和安全。2.2工程具体内容主要包括:(1)室内墙面、地面、天花板的装修;(2)门窗的更换及安装;(3)电路、照明、空调等设施的安装;(4)卫生洁具、给排水管道的安装;(5)室内家具的采购及摆放;(6)其他双方约定的工程内容。2.3工程地点:××省××市××区××路××号。2.4工程时间表:自合同签订之日起,工期为120日历天。第三条工程款项3.1工程总预算为人民币××万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整),具体金额以双方确认的《工程预算明细表》为准。3.2款项支付方式:按工程进度分阶段支付。3.3工程进度款的支付比例及时间:(1)工程开工后15日内,支付工程预算的30%;(2)工程进度达到50%时,支付工程预算的30%;(3)工程进度达到80%时,支付工程预算的20%;(4)工程验收合格后,支付剩余的10%。3.4乙方完成工程后支付的尾款为工程总预算的10%。3.5付款的具体程序和条件:甲方按照约定的时间节点,向乙方支付进度款。乙方应在收到进度款后3日内开具相应金额的正规发票,甲方在收到发票后予以报销。第四条工程质量与标准4.1工程质量标准:按照《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB502102001)及甲方提供的技术要求进行施工。4.2乙方应遵守的规范和标准:乙方应严格遵守国家和行业的施工规范及标准,确保工程质量。4.3工程验收标准及程序:工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程进度达到80%时进行,最终验收在工程完成后进行。验收不合格的工程,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。第五条工期与进度5.1工程预计开始日期:自合同签订之日起。5.2工程预计结束日期:工期120日历天内。5.3乙方应保证的工程进度:按照双方约定的工程时间表和进度要求进行施工,确保工程按时完成。5.4工期延误的处理:如乙方原因导致工期延误,乙方应承担由此产生的一切责任和损失。如非乙方原因导致工期延误,双方协商解决。第六条乙方义务与责任6.1乙方的施工义务:按照甲方的要求,完成工程的施工,并保证工程质量。6.2乙方对工程质量的责任:乙方应对施工过程中的质量问题负责,如出现质量问题,乙方应承担整改费用。6.3乙方对工程安全的管理:乙方应按照相关法律法规和安全生产的要求,做好施工现场的安全管理,确保施工安全。6.4乙方对环境保护的遵守:乙方应遵守国家环保法规,做好施工现场的环境保护工作,防止污染。第八条保密条款8.1双方信息的保密:双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。8.2保密信息的范围与期限:保密信息范围包括合同内容、双方商业秘密、技术秘密等。保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约保密信息的使用与赔偿:如有违约方泄露保密信息,违约方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不低于泄露信息对守约方造成的实际损失。第九条违约责任9.1乙方违约的情形与责任:乙方如未能按照约定时间、质量完成工程,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为工程总预算的5%。9.2甲方违约的情形与责任:甲方如未能按照约定时间支付工程进度款,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为应支付进度款的5%。9.3违约的补救措施:如违约方未能履行违约责任,守约方有权采取法律手段追究违约方的责任,并要求违约方支付相应的违约金及损失赔偿。第十条争议解决10.1双方协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.2提交甲方所在地仲裁委员会仲裁:如协商未果,双方同意将争议提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。10.3向人民法院提起诉讼:如仲裁未能解决争议,双方均可向人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的后果处理:如因不可抗力导致工程延期或,双方协商解决。如不可抗力事件持续发生,双方可终止合同,互不承担违约责任。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更的条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,应书面协商一致。12.2合同解除的条件:如一方严重违反合同约定,另一方有权书面通知解除合同。第十三条合同的终止13.1合同终止的情形:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、不可抗力事件导致合同终止等。13.2合同终止后的后续事项处理:合同终止后,乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作,并将工程场地清理干净。第十四条附则14.1合同附件:包括工程预算明细表、施工图纸、技术要求等。14.2合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同的版本与效力:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.4合同的书面形式与份数:本合同采用书面形式,共两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方外,与本工程有合同关系或利害关系的个体或组织。1.2第三方类型:包括但不限于中介方、材料供应商、设备供应商、分包商等。1.3第三方责任:第三方应对其提供的服务、材料、设备或分包工程的质量、安全、进度等承担责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择:甲方有权根据工程需要选择第三方提供服务或货物。2.2甲方义务:甲方应对第三方提供的服务或货物进行验收,并按时支付相应款项。2.3乙方义务:乙方应协助甲方与第三方进行沟通,并确保第三方按照约定的标准完成工作。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额:第三方应对其提供的服务、材料、设备或分包工程的质量、安全、进度等承担责任。如第三方未能按照约定完成工作,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为应支付款项的5%。3.2第三方责任限制:除合同另有约定外,第三方对甲方不承担任何形式的间接损失赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系:第三方应视为甲方的合作伙伴,按甲方要求完成工作。4.2第三方与乙方关系:第三方应视为乙方的合作伙伴,按乙方要求完成工作。4.3第三方与甲乙方的权利义务划分:第三方对甲乙双方的义务,以第三方与甲方或乙方签订的合同为准。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方与甲方争议:如第三方与甲方发生争议,双方应通过友好协商解决。协商未果的,可提交甲方所在地仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。5.2第三方与乙方争议:如第三方与乙方发生争议,双方应通过友好协商解决。协商未果的,可提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条第三方介入后的合同变更与解除6.1合同变更:如第三方与甲方或乙方协商一致,需要变更合同内容的,应书面签订变更协议。6.2合同解除:如第三方未能按照约定完成工作,甲方或乙方有权书面通知解除与第三方的合同。第七条第三方介入后的违约责任7.1第三方违约:第三方如未能按照约定时间、质量完成工作,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为应支付款项的5%。7.2甲方乙方可根据实际情况,要求第三方支付额外的违约金或损失赔偿。第八条第三方介入后的保密条款8.1第三方信息的保密:第三方应对其在合同履行过程中所获悉的甲方或乙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,予以严格保密。8.2保密信息的范围与期限:保密信息范围包括合同内容、商业秘密、技术秘密等。保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约保密信息的使用与赔偿:如有违约方泄露保密信息,违约方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不低于泄露信息对守约方造成的实际损失。第九条第三方介入后的违约责任9.1第三方违约的情形与责任:第三方如未能按照约定时间、质量完成工作,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为应支付款项的5%。9.2甲方乙方可根据实际情况,要求第三方支付额外的违约金或损失赔偿。第十条第三方介入后的争议解决10.1第三方与甲方争议:如第三方与甲方发生争议,双方应通过友好协商解决。协商未果的,可提交甲方所在地仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2第三方与乙方争议:如第三方与乙方发生争议,双方应通过友好协商解决。协商未果的,可提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程预算明细表详细列出工程各项费用的预算,包括材料费、人工费、设备费、管理费等。附件2:施工图纸包括工程的设计图纸、施工图纸等,详细说明工程的设计要求和施工要求。附件3:技术要求详细列出工程所涉及的技术标准、施工工艺、材料要求等。附件4:工程进度计划详细列出工程的施工进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件5:材料供应商名单列出甲方认可的材料供应商名单,包括供应商名称、联系方式、供应材料类型等。附件6:设备供应商名单列出甲方认可的设备供应商名单,包括供应商名称、联系方式、供应设备类型等。附件7:分包商名单列出甲方认可的分包商名单,包括分包商名称、联系方式、分包工程类型等。附件8:安全措施方案详细列出工程施工期间的安全措施,包括人员安全、材料安全、设备安全等。附件9:环保措施方案详细列出工程施工期间的环保措施,包括废水处理、废料处理、噪音控制等。附件10:合同变更协议如合同内容发生变更,需签订合同变更协议,详细说明变更内容、变更原因等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为1:甲方未按约定时间支付工程进度款责任认定:甲方应支付违约金,违约金为应支付进度款的5%。示例说明:如甲方未按约定时间支付工程进度款,乙方可以书面形式通知甲方,要求甲方在规定时间内支付违约金。违约行为2:乙方未按约定时间、质量完成工程责任认定:乙方应支付违约金,违约金为应支付款项的5%。示例说明:如乙方未按约定时间、质量完成工程,甲方可以书面形式通知乙方,要求乙方在规定时间内支付违约金。违约行为3:第三方未能按照约定完成工作责任认定:第三方应支付违约金,违约金为应支付款项的5%。示例说明:如第三方未能按照约定完成工作,甲方或乙方可以书面形式通知第三方,要求第三方在规定时间内支付违约金。说明三:法律名词及解释:法律名词1:合同主体解释:合同主体指合同双方,即甲方和乙方。应用:本合同的双方均为合同主体

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论