2024年专用条款：建筑设备安装工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专用条款：建筑设备安装工程施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工地点1.4施工内容1.5施工期限2.合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3付款方式2.4竣工结算3.施工质量3.1质量标准3.2质量保证3.3质量验收3.4质量争议的处理4.施工安全4.1安全标准4.2安全防护措施4.3安全事故的处理5.施工进度5.1施工计划5.2进度调整5.3延期违约金6.材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的质量6.4废旧材料和设备的处理7.技术支持和配合7.1技术指导7.2设计变更7.3施工配合8.合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更和解除的程序9.违约责任9.1发包人的违约9.2承包人的违约9.3违约责任的处理10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼10.3争议解决的时效11.合同的生效、终止和解除11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同的解除条件12.其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4法律法规变化13.合同的附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3材料和设备清单14.合同的签署14.1签署程序14.2签署文件的保管14.3签署后的合同修改第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，雇佣承包人进行建筑设备安装工程施工的一方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担建筑设备安装工程施工任务，向发包人提供施工服务的一方。1.3施工地点施工地点是指发包人指定的，承包人进行建筑设备安装工程施工的具体地点。1.4施工内容施工内容是指承包人根据本合同约定，在施工地点进行的建筑设备安装工程施工活动。1.5施工期限施工期限是指承包人完成施工内容的期限，按照本合同约定的起止日期计算。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价是指承包人完成施工内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等。合同总价在合同附件中详细列出。2.2价格调整合同总价在签订后，如因市场行情变化、政策调整等原因，导致施工成本发生较大变化，双方可协商进行价格调整。价格调整的具体办法在本合同附件中规定。2.3付款方式发包人应按照本合同约定的付款计划，向承包人支付合同价款。付款方式包括进度付款、验收付款和竣工付款。具体付款办法在本合同附件中规定。2.4竣工结算工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的工程资料和竣工结算报告。发包人按照本合同约定，对工程进行验收，并在验收合格后按照付款办法进行竣工结算。第三条施工质量3.1质量标准承包人应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，进行建筑设备安装工程施工，确保工程质量。3.2质量保证承包人应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同约定。3.3质量验收工程竣工后，发包人应组织验收。验收合格的工程，双方签署验收报告。验收不合格的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至达到验收标准。3.4质量争议的处理如发包人对工程质量有异议，应在验收合格后一个月内提出。双方可协商解决，如协商不成，可按照本合同第十条的规定解决。第四条施工安全4.1安全标准承包人应按照国家和行业的相关安全标准和规定，进行建筑设备安装工程施工，确保施工安全。4.2安全防护措施承包人应制定施工安全防护措施，对施工现场进行定期安全检查，消除安全隐患。4.3安全事故的处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照事故处理程序进行处理。如安全事故涉及发包人的责任，发包人应承担相应责任。第五条施工进度5.1施工计划承包人应根据施工内容和施工期限，制定施工计划，并提交发包人审批。5.2进度调整如因特殊情况导致施工进度需要调整，承包人应提前向发包人提出申请，双方协商确定调整方案。5.3延期违约金如承包人未按照施工计划完成施工内容，应按照本合同约定支付延期违约金。具体办法在本合同附件中规定。第六条材料和设备6.1材料供应承包人应按照本合同约定的材料供应范围和质量要求，向发包人提供施工所需材料。6.2设备供应承包人应按照本合同约定的设备供应范围和要求，向发包人提供施工所需设备。6.3材料和设备的质量承包人提供的材料和设备，应符合国家和行业的相关质量标准和规定。如发包人对材料和设备有特殊要求，应在合同中明确。6.4废旧材料和设备的处理施工过程中产生的废旧材料和设备，承包人应按照发包人的要求进行处理，不得随意丢弃或损坏。第八条技术支持和配合7.1技术指导发包人应提供施工所需的设计文件、技术资料等相关信息，并负责对承包人的施工人员进行技术指导。7.2设计变更如施工过程中发生设计变更，发包人应提前通知承包人，并协商确定变更方案。7.3施工配合发包人应协助承包人办理施工现场的相关手续，确保施工顺利进行。第九条合同的变更和解除8.1变更条件如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致，签订变更协议。8.2解除条件如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。8.3变更和解除的程序合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订相应的协议。变更和解除协议应报原合同审批机关备案。第十条违约责任9.1发包人的违约如发包人未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.2承包人的违约如承包人未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.3违约责任的处理如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任。违约责任的处理按照本合同约定的争议解决方式进行。第十一条争议解决10.1争议的解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁或诉讼双方可在本合同中约定仲裁或诉讼的地点和机构。如双方未作约定，争议解决的地点和机构按照法律规定确定。10.3争议解决的时效如双方在合同履行过程中发生争议，应在争议发生之日起六个月内提出。超过六个月，除非有正当理由，否则一方不再享有争议解决的权力。第十二条其他条款11.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利权、商标权等。11.3不可抗力如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。不可抗力的认定和处理按照本合同约定的争议解决方式进行。11.4法律法规变化如本合同约定的内容与法律法规相抵触，应以法律法规为准。双方应及时修改合同，以符合法律法规的要求。第十三条合同的附件12.1施工图纸施工图纸是本合同的附件，双方应按照施工图纸进行施工。12.2技术说明书技术说明书是本合同的附件，双方应按照技术说明书的要求进行施工。12.3材料和设备清单材料和设备清单是本合同的附件，双方应按照清单提供材料和设备。第十四条合同的签署13.1签署程序本合同的签署应经双方授权代表签字，并加盖公章。13.2签署文件的保管双方应妥善保管签署的合同文件，如有损坏或遗失，应负责赔偿。13.3签署后的合同修改签署后的合同如有修改，应以书面形式进行，并由双方授权代表签字确认。修改的部分视为合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方范围（1）提供技术支持、咨询服务的专业技术机构或个人；（2）提供施工设备、材料、配件等物品的供应商；（3）负责工程监理、质量检测、安全监管等事务的监理机构；（4）提供设计、方案咨询、项目管理等服务的咨询机构或个人；（5）其他与本合同履行有关的各方。第二条第三方介入的责任及义务2.1第三方责任第三方介入本合同后，应按照合同约定及相关法律法规的规定，承担相应的责任及义务。2.2第三方义务第三方介入本合同后，应遵守合同约定的施工标准、质量要求、安全规定等，并协助甲乙方确保工程顺利进行。2.3第三方权利第三方介入本合同后，享有合同约定的权益，包括但不限于获得付款、索赔等。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙方应加强对第三方的管理，包括但不限于对第三方的工作进度、质量、安全等方面进行监督与检查。第四条第三方介入的变更与解除4.1变更条件如因特殊情况需要变更第三方介入的内容，甲乙方应协商一致，并签订变更协议。4.2解除条件如因不可抗力等原因导致第三方无法履行合同义务，甲乙方可协商一致解除与第三方的合同。4.3变更与解除的程序第三方介入的变更与解除，应经甲乙方协商一致，并签订相应的协议。变更与解除协议应报原合同审批机关备案。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约如第三方未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。5.2第三方违约的处理如一方违约，甲乙方有权要求违约方承担违约责任。违约责任的处理按照本合同约定的争议解决方式进行。第六条第三方介入的争议解决6.1争议的解决方式如甲乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。6.2仲裁或诉讼甲乙方与第三方在本合同中约定仲裁或诉讼的地点和机构。如双方未作约定，争议解决的地点和机构按照法律规定确定。6.3争议解决的时效如甲乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应在争议发生之日起六个月内提出。超过六个月，除非有正当理由，否则一方不再享有争议解决的权力。第七条第三方介入的额外条款及说明7.1额外条款甲乙方与第三方可根据本合同的约定，签订附加条款，对第三方的责任、权益、义务等进行具体规定。7.2说明本合同关于第三方的介入，是为了明确甲乙方与第三方之间的权益关系，确保工程顺利进行。第三方介入后的修正，不影响甲乙方之间的合同关系。7.3第三方责任限额甲乙方与第三方签订的附加条款中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第八条第三方介入的签署与保管8.1签署程序甲乙方与第三方签订的附加条款，应经甲乙方授权代表签字，并加盖公章。8.2签署文件的保管甲乙方与第三方应妥善保管签署的附加条款，如有损坏或遗失，应负责赔偿。8.3签署后的合同修改签署后的附加条款，如有修改，应以书面形式进行，并由甲乙方与第三方授权代表签字确认。修改的部分视为合同的组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸详细描述：施工图纸是本合同的附件，包括所有施工所需的设计图纸、施工细节、材料要求等。甲乙方应按照施工图纸进行施工。附件2：技术说明书详细描述：技术说明书是本合同的附件，包括所有施工所需的技术要求、操作流程、安全指南等。甲乙方应按照技术说明书的要求进行施工。附件3：材料和设备清单详细描述：材料和设备清单是本合同的附件，列出了所有施工所需的材料和设备，包括名称、型号、数量、质量要求等。甲乙方应按照清单提供材料和设备。附件4：第三方供应商名录详细描述：第三方供应商名录是本合同的附件，列出了所有提供材料、设备、服务等的第三方供应商。甲乙方应与名录中的供应商进行交易。附件5：施工进度计划详细描述：施工进度计划是本合同的附件，详细列出了施工的起始日期、预计完成日期、各个阶段的施工内容等。甲乙方应按照进度计划进行施工。附件6：质量检测报告详细描述：质量检测报告是本合同的附件，包括施工过程中进行的质量检测结果、验收报告等。甲乙方应按照报告中的要求进行质量控制。附件7：安全评估报告详细描述：安全评估报告是本合同的附件，包括对施工现场进行的安全评估结果、安全措施的实施情况等。甲乙方应按照报告中的要求进行安全管理。附件8：设计变更通知详细描述：设计变更通知是本合同的附件，用于记录在施工过程中发生的设计变更事项。甲乙方应按照通知中的要求进行相应的施工调整。附件9：合同变更协议详细描述：合同变更协议是本合同的附件，用于记录双方在合同履行过程中达成的合同变更事项。甲乙方应按照协议中的内容进行相应的合同调整。附件10：违约金计算公式详细描述：违约金计算公式是本合同的附件，用于明确违约行为的违约金计算方式。甲乙方应按照公式计算违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙任何一方未按照合同约定履行义务，导致合同无法正常履行；2.甲乙任何一方提供的材料、设备、服务不符合合同约定的质量标准；3.甲乙任何一方未按照施工进度计划进行施工，导致工程延期；4.甲乙任何一方未按照设计图纸、技术说明书进行施工，导致工程质量问题；5.甲乙任何一方未按照安全规定进行施工，导致安全事故发生。违约的责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致的直接经济损失；2.违约方应承担因违约导致的间接经济损失；3.违约方应承担因违约导致的额外费用；4.违约方应承担因违约导致的工期延误损失。示例说明：如果甲方未按照合同约定提供材料，导致工程无法正常进行，乙方可要求甲方承担因材料迟延导致的直接经济损失，如材料价格上涨、工程延期等。说明三：法律名词及解释：1.合同：