2024年工程总包：水利建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程总包：水利建设施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条：工程内容与范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程主要建设内容第三条：工程质量标准3.1工程质量总体要求3.2工程质量验收标准3.3工程质量保证措施第四条：工程进度与工期4.1工程计划开工日期4.2工程计划竣工日期4.3工程进度计划4.4工期延误及延期处理第五条：合同价格与支付5.1工程总价5.2价格调整条件5.3预付款支付5.4工程进度款支付5.5竣工结算5.6支付方式与期限第六条：材料与设备供应6.1甲方供应的材料与设备6.2乙方供应的材料与设备6.3材料与设备验收标准第七条：施工技术与工艺7.1施工方案与工艺流程7.2施工组织设计7.3施工安全措施第八条：工程变更与解除8.1工程变更条件8.2工程变更程序8.3工程解除条件8.4工程解除程序第九条：违约责任与赔偿9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任9.4违约赔偿金额及方式第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一条：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任第十三条：法律法规与不可抗力13.1法律法规适用13.2不可抗力事件13.3不可抗力事件的处理第十四条：其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改与替代14.4合同解除后的善后处理第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：X水利建设有限公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称：X建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号1.3丙方名称：X水利设计研究院丙方地址：省市区路号第二条：工程内容与范围2.1工程概述：本工程为地区水利建设施工项目，主要包括水库加固、河道整治、灌溉系统建设等内容。2.2工程地点：地区2.3工程规模：根据设计图纸及工程量清单确定2.4工程主要建设内容：包括土建工程、安装工程、装修工程、绿化工程等。第三条：工程质量标准3.1工程质量总体要求：符合国家及行业相关标准、规范要求，达到设计文件及本合同规定的质量标准。3.2工程质量验收标准：按照《水利水电工程施工质量验收规范》(GB502682008)执行。3.3工程质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量。第四条：工程进度与工期4.1工程计划开工日期：根据甲方要求，双方协商确定。4.2工程计划竣工日期：根据设计文件及工程量清单，双方协商确定。4.3工程进度计划：乙方按照合同约定的工程内容和规模，编制详细的工程进度计划，并报甲方审批。4.4工期延误及延期处理：因乙方原因导致工期延误的，乙方应按合同约定承担延期违约金。因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工期延误的，双方协商解决。第五条：合同价格与支付5.1工程总价：本工程总价根据设计文件及工程量清单确定，具体金额在合同附件中列明。5.2价格调整条件：合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可预见因素，导致工程造价发生较大变化的，双方可协商调整工程价格。5.3预付款支付：甲方在合同签订后一个月内支付乙方工程预付款，预付款金额为工程总价的30%。5.4工程进度款支付：按照乙方提交的工程进度报告，甲方按实际完成工程量的70%支付进度款。5.5竣工结算：工程竣工后，乙方提交完整的工程资料，双方按照约定的价格进行竣工结算。5.6支付方式与期限：支付方式为银行转账，支付期限为收到乙方提交的工程进度报告后15日内。第六条：材料与设备供应6.1甲方供应的材料与设备：甲方负责供应工程所需的主要材料和设备，具体清单见合同附件。6.2乙方供应的材料与设备：乙方负责供应施工所需的辅助材料和小型设备，具体清单见合同附件。6.3材料与设备验收标准：按照《水利水电工程施工质量验收规范》(GB502682008)执行。第八条：工程变更与解除8.1工程变更条件：在合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整等原因，导致工程内容、规模、质量标准等发生变化的，双方可协商变更合同。8.2工程变更程序：变更事项需双方协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.3工程解除条件：合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行的，对方有权解除合同。8.4工程解除程序：解除事项需双方协商一致，并签订书面解除协议，作为本合同的附件。第九条：违约责任与赔偿9.1甲方违约责任：甲方未按约定支付预付款、进度款，或未提供施工条件等导致乙方损失的，甲方应承担违约责任。9.2乙方违约责任：乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定等导致甲方损失的，乙方应承担违约责任。9.3丙方违约责任：丙方未按约定提供设计服务，或设计文件不符合规范要求等导致甲方损失的，丙方应承担违约责任。9.4违约赔偿金额及方式：违约方应按照实际损失金额向守约方支付赔偿金，赔偿金计算方式双方协商确定。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构：提交合同签订地人民法院解决。10.3争议解决费用：诉讼费用按照法律规定承担。第十一条：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件：合同约定的工程竣工验收合格后，本合同即告终止。第十二条：保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。12.3保密违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因泄露保密信息而造成的损失。第十三条：法律法规与不可抗力13.1法律法规适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2不可抗力事件：不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等导致合同无法履行的情况。13.3不可抗力事件的处理：双方按照法律法规和本合同约定处理不可抗力事件。第十四条：其他条款14.1合同附件：包括工程设计文件、工程量清单、材料设备供应清单等。14.2补充协议：双方在合同履行过程中签订的补充协议。14.3合同修改与替代：本合同的任何修改或替代均需双方书面同意，并注明“取代原合同”。14.4合同解除后的善后处理：包括工程资料移交、剩余款项结算、现场清理等事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于监理机构、检测机构、金融机构、材料设备供应商等。第二条：第三方介入程序2.1甲方、乙方和丙方同意，在合同履行过程中，如需要第三方介入，应事先协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入需按照本合同约定的程序进行，未经双方同意，任何一方不得擅自引入第三方。第三条：第三方责任3.1第三方介入本合同的，应具备相应的资质和能力，并承担相应的责任。3.2第三方应按照约定履行义务，如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失的，由第三方承担责任。第四条：第三方权利与义务4.1第三方有权根据合同约定获取相应的权益，包括但不限于款项支付、工程验收等。4.2第三方应遵守国家法律法规和本合同的约定，不得损害甲方、乙方和丙方的合法权益。第五条：第三方责任限额5.1甲方、乙方和丙方与第三方签订的协议中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2甲方、乙方和丙方应根据合同履行情况，及时调整第三方责任限额，以确保合同的公平性和合理性。第六条：第三方违约处理6.1第三方未按约定履行义务的，甲方、乙方和丙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约导致甲方、乙方和丙方损失的，第三方应按照实际损失金额承担赔偿责任。第七条：第三方与甲方、乙方、丙方的关系7.1第三方介入本合同的，不代表甲方、乙方和丙方之间的合同关系发生变化。7.2甲方、乙方和丙方应保持合同主体地位，第三方不应影响甲方、乙方和丙方之间的权利义务关系。第八条：第三方介入的合同变更8.1如第三方介入导致合同内容发生变化，甲方、乙方和丙方应签订书面变更协议，并注明变更内容。8.2变更协议应明确变更后的合同条款，包括第三方责任、权益等。第九条：第三方介入的合同解除9.1如第三方介入导致合同无法履行，甲方、乙方和丙方有权解除合同。9.2解除合同的，甲方、乙方和丙方应按照本合同约定的方式处理合同解除后的善后事项。第十条：第三方介入的保密义务10.1第三方应遵守本合同约定的保密条款，保护甲方、乙方和丙方的商业秘密、技术秘密等。10.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方和丙方的损失。第十一条：法律法规与不可抗力11.1第三方介入本合同的，应遵守国家法律法规和本合同的约定。11.2不可抗力事件影响合同履行的，第三方应与甲方、乙方和丙方协商处理。第十二条：争议解决12.1第三方介入引起的争议，通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决机构为合同签订地人民法院。第十三条：其他条款13.1本合同附件中应包含第三方介入的相关文件，包括但不限于第三方资质证明、委托书等。13.2补充协议和修改合同应明确规定第三方相关的权利义务和责任。第十四条：合同的生效、变更与终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更和终止不影响第三方介入条款的效力。本部分修正条款与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：工程量清单附件三：材料设备供应清单附件四：第三方资质证明附件五：委托书附件六：合同变更协议附件七：补充协议附件八：第三方介入协议附件一：工程设计文件详细要求：应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等相关文件，需符合国家及行业相关标准。附件二：工程量清单详细要求：应详细列明工程所有的材料、设备、工程量及其价格，以便于双方进行工程款的结算。附件三：材料设备供应清单详细要求：应详细列明乙方应提供的材料和设备的名称、规格、数量、价格等信息。附件四：第三方资质证明详细要求：应包括第三方的营业执照、资质证书等相关证明文件，以证明第三方具有相应的资质和能力。附件五：委托书详细要求：如第三方代表甲方或乙方行事，应提供委托书，明确委托事项、权限等。附件六：合同变更协议详细要求：当合同内容发生变化时，双方应签订书面变更协议，明确变更内容。附件七：补充协议详细要求：当双方在合同履行过程中有新的约定或补充事项时，应签订书面补充协议。附件八：第三方介入协议详细要求：当第三方介入合同履行时，双方应签订书面第三方介入协议，明确第三方的权利义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付预付款、进度款。2.甲方未提供施工条件，导致乙方无法按约定进行施工。3.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定。4.丙方未按约定提供设计服务，或设计文件不符合规范要求。5.第三方未按约定履行义务，或导致工程无法履行。违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，赔偿对方因违约造成的损失。2.违约方的赔偿金额应根据实际损失金额确定，赔偿方式双方协商确定。3.违约方在履行合同过程中，如发生不可抗力事件，导致无法履行合同的，应提供相关证明，双方协商处理。示例说明：如甲方未按约定支付预付款，乙方有权要求甲方支付预付款及逾期付款违约金；如乙