2024年工程建设合同履约保函

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程建设合同履约保函本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程建设合同1.4履约保函第二条：工程建设合同内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程进度2.4工程质量标准第三条：履约保函的金额与有效期3.1保函金额3.2保函有效期第四条：履约保函的提交与退还4.1承包人提交履约保函4.2发包人退还履约保函的条件第五条：履约保函的启用与支付5.1履约保函的启用条件5.2履约保函的支付流程第六条：履约保函的终止与注销6.1履约保函终止的条件6.2履约保函注销的流程第七条：违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约第八条：争议解决8.1争议的解决方式8.2争议解决的时效第九条：合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条：合同的转让10.1合同转让的条件10.2合同转让的程序第十一条：合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件第十二条：保密条款12.1保密信息的范围12.2保密信息的保护期限第十三条：不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的后果处理第十四条：其他条款14.1合同的语言文字14.2合同的适用法律14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人为本合同所述发包人，是指根据合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即工程建设项目的业主或投资人。1.2承包人为本合同所述承包人，是指根据合同约定，承担完成工程建设任务、履行合同义务的一方，即工程建设的施工单位。1.3工程建设合同工程建设合同是指发包人与承包人之间，就承包人完成工程建设任务、发包人支付合同价款等事项达成的书面协议。1.4履约保函履约保函是指银行为承包人提供的一种担保方式，以确保承包人按照合同约定履行义务，保障发包人的合法权益。第二条：工程建设合同内容2.1工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程投资等。具体工程概况详见合同附件。2.2工程地点工程地点是指承包人完成工程建设任务的地点，具体位置详见合同附件。2.3工程进度工程进度包括工程的开工日期、竣工日期、各阶段工程完成时间等。具体工程进度详见合同附件。2.4工程质量标准工程质量标准是指工程建设的质量要求，包括工程质量等级、质量验收标准等。具体工程质量标准详见合同附件。第三条：履约保函的金额与有效期3.1保函金额履约保函的金额为工程合同总价的一定比例，具体比例和金额详见合同附件。3.2保函有效期履约保函的有效期应覆盖工程的开工日期至竣工日期，具体有效期详见合同附件。第四条：履约保函的提交与退还4.1承包人提交履约保函承包人应在合同签订后七个工作日内，向发包人提交履约保函。履约保函应由承包人所在银行出具，并保证在有效期内履行合同义务。4.2发包人退还履约保函的条件发包人在承包人履行完毕合同义务，并按照合同约定通过验收后，应在五个工作日内退还履约保函。发包人应在退还履约保函时向银行出具同意退还的证明。第五条：履约保函的启用与支付5.1履约保函的启用条件承包人未能按照合同约定履行义务，发包人向银行提交履约保函的启用申请，并提供相应的证明材料。5.2履约保函的支付流程发包人在收到银行发出的履约保函支付通知后，应在五个工作日内向银行支付履约保函的金额。银行在收到支付款项后，向承包人发出履约保函支付确认书。第六条：履约保函的终止与注销6.1履约保函终止的条件承包人按照合同约定履行完毕义务，发包人向银行出具履约保函终止的证明，银行在收到证明后终止履约保函。6.2履约保函注销的流程发包人在收到银行发出的履约保函注销通知后，应在五个工作日内办理履约保函注销手续。银行在收到注销申请后，向承包人发出履约保函注销确认书。第八条：违约责任8.1承包人违约承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任详见合同附件。8.2发包人违约发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任详见合同附件。第九条：争议解决9.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时效双方在合同履行过程中发生的争议，应自知道或应当知道争议发生之日起六个月内提出，超过该时效的争议，对方有权拒绝解决。第十条：合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更的条件包括但不限于：法律法规变化、政策调整、工程实际情况变化等。10.2合同解除的条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除的条件包括但不限于：完成工程、双方同意解除、不可抗力等。第十一条：合同的转让11.1合同转让的条件除非双方另有约定，否则合同不得转让。合同转让应由双方协商一致，并签订书面转让协议。11.2合同转让的程序合同转让的程序应包括但不限于：通知对方、提交转让协议、办理相关手续等。第十二条：合同的生效与终止12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件合同终止的条件包括但不限于：完成工程、双方同意终止、不可抗力等。第十三条：保密条款13.1保密信息的范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。13.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止后五年。第十四条：不可抗力14.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2不可抗力的后果处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，并根据实际情况减轻或免除责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、审计方等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：中介服务机构、专业咨询机构、金融服务机构、监理机构、审计机构等。第二条：第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：合同约定、甲乙方协商一致、法律法规要求等。2.2第三方介入的程序第三方介入的程序包括但不限于：甲乙方协商确定第三方介入事项、签订第三方介入协议、第三方进行介入等。第三条：第三方的权利与义务3.1第三方权利第三方根据本合同介入的，享有合同约定的权利，包括但不限于：获取合同相关信息、对合同履行情况进行监督等。3.2第三方义务第三方根据本合同介入的，应履行合同约定的义务，包括但不限于：按照合同约定进行介入、保护甲乙方的合法权益等。第四条：第三方介入的后果处理4.1第三方介入的后果第三方介入后，对合同履行产生影响的，甲乙双方应与第三方协商解决，并根据实际情况调整合同履行方案。4.2第三方不介入的后果第三方未按合同约定介入的，甲乙双方应按照合同约定履行合同，并有权要求第三方承担相应责任。第五条：第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定、法律法规规定等因素确定，并在第三方介入协议中予以明确。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议。第六条：第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系界定第三方介入后，第三方与甲乙方的关系界定如下：第三方作为合同的辅助履行方，应协助甲乙双方履行合同；第三方对甲乙双方的权利义务不产生影响。6.2第三方与甲乙方的权益划分第三方介入后，第三方与甲乙方的权益划分如下：第三方根据合同约定享有权利、承担义务；甲乙双方根据合同约定享有权利、承担义务。第七条：第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：合同履行完毕、第三方履行完毕合同约定的义务、合同解除等。7.2第三方介入的终止程序第三方介入的终止程序包括但不限于：甲乙双方与第三方协商一致、签订终止协议、办理相关手续等。第八条：争议解决8.1第三方介入引起的争议解决第三方介入引起的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2第三方介入争议解决的时效第三方介入引起的争议，应自知道或应当知道争议发生之日起六个月内提出，超过该时效的争议，对方有权拒绝解决。第九条：合同的变更与解除9.1第三方介入引起的合同变更第三方介入引起的合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2第三方介入引起的合同解除第三方介入引起的合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条：合同的转让10.1第三方介入引起的合同转让除非双方另有约定，否则合同不得转让。合同转让应由甲乙双方协商一致，并签订书面转让协议。10.2第三方介入引起的合同转让程序合同转让的程序应包括但不限于：通知对方、提交转让协议、办理相关手续等。第十一条：第三方介入对合同生效与终止的影响11.1第三方介入对合同生效的影响第三方介入不影响合同的生效条件，合同自双方签字盖章之日起生效。11.2第三方介入对合同终止的影响第三方介入不影响合同的终止条件，合同的终止条件包括但不限于：完成工程、双方同意终止、不可抗力等。第十二条：保密条款12.1第三方介入涉及的保密信息第三方介入涉及的保密信息包括但不限于：合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2第三方介入的保密信息保护期限第三方介入的保密信息保护期限为合同终止后五年。第十三条：不可抗力第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程建设合同附件2：履约保函附件3：工程概况表附件4：工程地点确认书附件5：工程进度计划附件6：工程质量标准规范附件7：第三方介入协议附件8：保密协议附件9：不可抗力事件认定及处理办法附件10：争议解决方式确认书附件1：工程建设合同本附件详细列明工程建设的具体内容、工程量、工程价款等。附件2：履约保函本附件为银行为承包人出具的担保文件，保证承包人按照合同约定履行义务。附件3：工程概况表本附件详细描述工程的项目名称、建设规模、建设内容等。附件4：工程地点确认书本附件确认合同约定的工程地点，明确具体位置。附件5：工程进度计划本附件详细列明工程的开工日期、竣工日期及各阶段工程完成时间。附件6：工程质量标准规范本附件详细列明工程的质量要求，包括质量等级、验收标准等。附件7：第三方介入协议本附件明确第三方介入的条件、程序、权利义务等。附件8：保密协议本附件明确保密信息的范围、保护期限及双方的权利义务。附件9：不可抗力事件认定及处理办法本附件明确不可抗力事件的定义、后果处理及责任划分。附件10：争议解决方式确认书本附件确认双方选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：未能按照合同约定履行义务、未能按照约定的时间完成工程、工程质量不符合约定的标准等。违约责任认定标准：根据合同约定、法律法规规定及实际情况，确定违约方的责任。示例说明：如果承包人未能按照合同约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金或赔偿损失。如果发包人未能按照合同约定支付工程价款，承包人可以要求发包人支付违约金或赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.发包人：委托他人完