2024版河堤建设工程施工合同

2024版河堤建设工程施工合同合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于发包方需要在其河堤进行建设，以保障河道安全及防洪功能，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2024版河堤建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确发包方与承包方在河堤建设工程施工过程中的权利义务，确保河堤建设工程按期、按质、按量完成，实现双方共赢。

二、签订背景：发包方根据河道防洪需要，决定对河堤进行建设，经公开招标，承包方中标成为河堤建设工程的施工方。为明确双方在施工过程中的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

三、合同内容：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。如有争议，应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

主要条款：

一、服务内容

1.1承包方负责河堤建设工程的施工，包括但不限于土方开挖、基础处理、混凝土浇筑、钢筋绑扎、防渗层施工、路面铺设等全部施工内容。

1.2承包方应按照发包方提供的工程设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和要求。

二、质量标准

2.1施工质量应符合国家现行工程质量检验标准及合同约定。

2.2承包方应建立健全质量管理体系，确保施工过程的质量控制。

2.3发包方有权对施工质量进行监督检查，承包方应予以配合。

三、工期要求

3.1河堤建设工程的工期自合同签订之日起计算，具体工期根据工程规模和实际情况由双方协商确定。

3.2未经发包方同意，承包方不得擅自延长工期。

四、价格支付

4.1合同价格为本合同签订时双方约定的总价，包括但不限于施工费、材料费、设备租赁费、人工费、临时设施费等。

4.2付款方式：根据工程进度分段付款，具体付款比例和节点由双方协商确定。

4.3任何一方违约，导致合同解除或终止的，违约方应支付违约金，违约金按合同总价的一定比例计算。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容以及工程施工过程中的技术、商业信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。

六、违约责任

6.1承包方未按合同约定完成施工任务，或施工质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿发包方因此遭受的损失。

6.2发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。

6.3因一方违约导致合同解除的，违约方应承担因此给对方造成的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同解除与终止

8.1合同履行过程中，任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。

8.2发生不可抗力因素，致使合同无法履行时，双方可协商解除合同。

九、合同生效

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同如有变更或补充，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、发包方权利与义务

1.1权利：

1.1.1发包方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。

1.1.2发包方有权对施工过程中的技术、质量、进度进行监督和检查。

1.1.3发包方有权在施工过程中对设计方案提出合理修改意见。

1.1.4发包方有权要求承包方提供施工进度报告和质量检测报告。

1.2义务：

1.2.1发包方应按照合同约定的时间向承包方支付工程款。

1.2.2发包方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、技术规范、场地等。

1.2.3发包方应配合承包方办理施工所需的手续和审批。

1.2.4发包方应承担因设计变更、工程量增加等原因引起的费用。

二、承包方权利与义务

2.1权利：

2.1.1承包方有权要求发包方按照合同约定的时间提供施工图纸、技术规范等文件。

2.1.2承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款。

2.1.3承包方有权要求发包方提供必要的施工条件。

2.1.4承包方有权在施工过程中提出合理的设计变更建议。

2.2义务：

2.2.1承包方应按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。

2.2.2承包方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合国家相关标准和要求。

2.2.3承包方应按照发包方要求提供施工进度报告和质量检测报告。

2.2.4承包方应按照国家法律法规和行业规范进行施工，确保施工安全。

三、合作方式

3.1双方应建立定期沟通机制，确保施工过程中的信息畅通。

3.2双方应定期召开施工协调会议，解决施工过程中出现的问题。

3.3双方应共同制定施工计划和进度安排，确保工程按期完成。

3.4双方应相互配合，共同应对施工过程中可能出现的风险和挑战。

3.5双方应共同维护施工现场的安全和秩序，确保施工顺利进行。

四、合同执行过程中双方的具体权利与义务

4.1发包方应在施工前向承包方提供完整的工程设计图纸、技术规范、施工方案等文件。

4.2承包方应在收到上述文件后，按照合同约定的时间开始施工。

4.3承包方在施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患时，应及时通知发包方，并采取措施予以解决。

4.4发包方在施工过程中发现承包方施工质量不符合约定时，有权要求承包方整改，直至符合要求。

4.5承包方在施工过程中遇到不可抗力因素导致施工无法继续时，应及时通知发包方，并采取措施减轻损失。

4.6发包方在施工过程中发现承包方存在违约行为时，有权采取相应措施，包括但不限于暂停付款、解除合同等。

4.7双方在合同执行过程中应严格遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。如需变更，应书面通知对方，并经双方协商一致。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至河堤建设工程竣工验收合格之日止。

1.2合同期满后，如无其他约定，本合同自动终止。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如因不可抗力或其他正当理由需要变更，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。

2.2任何一方未经对方同意，不得单方面变更合同内容。

三、合同的解除

3.1发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：

3.1.1合同一方严重违约，经对方催告后仍未改正；

3.1.2因不可抗力导致合同无法履行；

3.1.3合同双方协商一致，决定解除合同。

3.2合同解除后，双方应按照本合同约定处理未完成的工作和已发生的费用。

四、终止条件

4.1合同终止条件包括但不限于以下情况：

4.1.1合同期满；

4.1.2合同解除；

4.1.3双方协商一致终止合同；

4.1.4因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后终止。

4.2合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余工程、已发生的费用及违约责任。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用

6.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、管辖法院

7.1本合同项下任何争议，双方同意提交合同签订地有管辖权的人民法院管辖。

八、合同效力

8.1本合同是双方真实意愿的表示，经双方签字盖章后，具有法律约束力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起，对双方具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除。

8.3如本合同任何条款与法律、行政法规相抵触，该条款无效，但不影响其他条款的效力。

双方签字、盖章位置及日期：

一、甲方（发包方）签字、盖章位置及日期

1.1甲方代表签字：____________________

1