2024年幕墙工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年幕墙工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3幕墙工程第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2预付款3.3工程进度款3.4竣工结算3.5支付方式第四条工程质量及验收标准4.1工程质量4.2验收标准4.3质量保证期第五条工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期延误5.3工期提前第六条材料及设备供应6.1材料及设备供应责任6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收第七条施工安全及环保7.1施工安全责任7.2安全防护措施7.3环保要求第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露保密信息的责任第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同约定支付合同价款，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务的一方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同约定完成幕墙工程施工，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务的一方。1.3幕墙工程幕墙工程是指根据本合同的约定，由承包方负责设计、制造、安装、调试、验收及保修的幕墙系统，包括幕墙的玻璃、框架、配件等所有组成部分。第二条合同范围及工程量2.1工程范围本合同的工程范围包括但不限于：幕墙系统的设计、制造、运输、安装、调试、验收及保修等。2.2工程量清单工程量清单详见附件一，附件一为本合同的组成部分。2.3工程变更工程变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议为本合同的组成部分。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同的合同价格为附件二中的价格，附件二为本合同的组成部分。3.2预付款发包方应在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总价款的30%作为预付款。3.3工程进度款发包方应按照承包方提交的工程进度报告，支付相应的工程进度款。工程进度款支付比例为合同总价款的60%。3.4竣工结算工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的竣工资料及竣工结算报告。发包方在核实无误后，应在七个工作日内支付剩余的10%合同总价款。3.5支付方式本合同的支付方式为银行转账。第四条工程质量及验收标准4.1工程质量承包方应按照本合同约定的质量标准完成幕墙工程施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。4.2验收标准工程验收标准详见附件三，附件三为本合同的组成部分。4.3质量保证期承包方应对幕墙工程的质量承担保证责任，质量保证期为工程竣工验收合格之日起两年。第五条工程进度及工期5.1工程进度计划承包方应按照合同约定的工程进度计划完成工程施工。工程进度计划详见附件四，附件四为本合同的组成部分。5.2工期延误因承包方原因导致工程工期延误的，承包方应支付违约金，违约金为本合同总价款的0.5%。5.3工期提前因承包方原因导致工程工期提前的，承包方不享有任何额外权益。第六条材料及设备供应6.1材料及设备供应责任承包方应对所提供的材料及设备的质量、性能、规格等承担责任。6.2材料及设备质量要求承包方提供的材料及设备应符合国家及行业相关标准，具备合格证明。6.3材料及设备验收发包方应按照本合同约定的验收标准对承包方提供的材料及设备进行验收。验收不合格的，承包方应在规定时间内更换或修复。第八条违约责任8.1发包方违约发包方未按约定支付预付款、工程进度款或竣工结算款的，应支付违约金，违约金为本合同总价款的1%。8.2承包方违约承包方未按约定完成工程施工的，应支付违约金，违约金为本合同总价款的1%。8.3违约赔偿因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.2仲裁如选择仲裁解决争议，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如选择诉讼解决争议，双方应遵守诉讼过程中的相关法律法规，并承担相应的诉讼费用。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。10.2合同变更合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议为本合同的组成部分。10.3合同解除合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议为本合同的组成部分。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，为期两年。11.3泄露保密信息的责任如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的赔偿责任。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行合同的，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3附件附件为本合同的组成部分，包括但不限于工程量清单、工程进度计划、质量验收标准等。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同的签署日期为2024年。14.2签署地点本合同的签署地点为________________。14.3签署人发包方签署人：____________承包方签署人：____________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于：中介方、设计方、施工分包方、材料设备供应商、检测机构、监理机构等。第二条第三方介入的程序及责任2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的介入程序，包括但不限于第三方选择的标准、评估方式、介入时间等。2.2甲乙方应确保第三方的选择、评估和介入过程的公正、公平和透明。2.3第三方介入后，甲乙方应与第三方签订相应的合同或协议，明确第三方的权利、义务和责任。2.4甲乙方应确保第三方按照合同或协议约定履行其职责，并对其行为承担责任。第三条第三方责任限额3.1甲乙方应根据本合同及第三方合同或协议的约定，明确第三方的责任限额。3.2责任限额包括但不限于：第三方赔偿责任、第三方违约责任、第三方侵权责任等。3.3甲乙方应确保第三方责任限额的合理性和可执行性，并对其承担相应的风险。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方均为独立的主体，各自承担其合同或协议约定的责任。4.2第三方不视为甲乙方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。4.3甲乙方与第三方之间的合同或协议，不影响甲乙方之间的合同关系。第五条第三方介入的变更和解除5.1甲乙方应在本合同中明确第三方介入的变更和解除程序。5.2第三方合同或协议的变更和解除，应经甲乙方协商一致，并签订书面变更或解除协议。5.3变更或解除协议应明确第三方的权利、义务和责任的变化。第六条第三方介入的争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同签订地仲裁委员会仲裁。6.2第三方介入的争议解决方式，应在本合同及第三方合同或协议中明确。第七条第三方介入的保密条款7.1甲乙方与第三方之间的保密信息，应按照本合同及第三方合同或协议的约定予以保密。7.2保密期限自合同或协议生效之日起计算，为期两年。7.3泄露保密信息的责任，应按照本合同及第三方合同或协议的约定承担。第八条第三方介入的法律适用及争议解决8.1第三方介入的法律适用，应按照本合同及第三方合同或协议的约定确定。8.2第三方介入的争议解决方式，应按照本合同及第三方合同或协议的约定确定。第九条其他条款9.1甲乙方应根据本合同及第三方合同或协议的约定，明确其他相关条款，包括但不限于知识产权保护、信息安全、环境保护等。9.2甲乙方应确保其他相关条款的合理性和可执行性，并对其承担相应的风险。第十条合同的签署10.1甲乙方与第三方之间的合同或协议，应在本合同签署后一个月内签订。10.2甲乙方与第三方之间的合同或协议，应经甲乙方协商一致，并签订书面合同或协议。10.3合同或协议的签署地点、签署日期和签署人，应在本合同中明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出幕墙工程的各项工程量，包括材料、配件、人工等，以及相应的数量和单位。附件二：工程进度计划明确幕墙工程的施工进度计划，包括各阶段的工作内容、时间表和完成标准。附件三：质量验收标准详细列出幕墙工程的质量验收标准，包括材料、工艺、安全等各方面的要求。附件四：安全防护措施方案明确幕墙工程施工期间的安全防护措施，包括施工现场安全、工人安全防护等。附件五：环保要求详细列出幕墙工程施工期间的环保要求，包括废物处理、噪音控制等。附件六：设计图纸提供幕墙工程的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件七：材料及设备供应合同明确材料及设备供应商的供应责任、质量要求、供应时间等。附件八：施工分包合同明确施工分包方的施工责任、质量要求、工期等。附件九：检测报告提供幕墙工程各项检测报告，包括材料强度、安全性等检测结果。附件十：监理报告提供幕墙工程施工期间的监理报告，包括工程质量、进度、安全等方面的监督情况。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按约定时间完成工程；2.工程质量不符合约定标准；3.材料及设备供应不符合约定要求；4.施工安全不符合约定标准；5.环保不符合约定要求；6.第三方介入不符合约定程序。违约责任认定标准：1.按照合同约定承担违约金；2.因违约导致工程损失的，承担相应的赔偿责任；3.因违约导致工程进度延误的，承担相应的违约责任。示例说明：若承包方未按约定时间完成工程，应按照合同约定的违约金比例（如0.5%）支付违约金。若因承包方原因导致工程质量不符合约定标准，承包方应负责修复或重新施工，并承担因此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙方签订的幕墙工程施工合同，包括合同主体、合同范围、合同价格等各项条款。2.违约：违约是指合同一方未履行合同约定