室内外墙体砌筑抹灰分包协议

室内外墙体砌筑抹灰分包协议合同编号：__________分包协议一、分包方信息1.名称（或个人姓名）：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________5.电子邮箱：____________________二、总包方信息1.名称（或个人姓名）：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________5.电子邮箱：____________________三、分包工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.分包范围：室内外墙体砌筑、抹灰等相关工作。4.分包工程量：根据甲方提供的工程量和工程进度，双方协商确定。5.分包工程期限：自协议签订之日起至______年______月______日止。四、分包费用及支付方式1.分包费用：根据乙方投标报价，经甲方确认后的价格执行。2.支付方式：（1）甲方按照工程进度，分期支付乙方分包费用。（2）支付比例和支付时间由双方在专用条款内约定。五、质量及验收标准1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和验收标准进行施工。2.工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。六、安全责任1.乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。2.乙方应对施工现场的安全负责，确保施工过程中不发生安全事故。3.发生安全事故的，乙方应承担相应责任，并积极配合甲方进行事故处理。七、违约责任1.乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金金额为分包费用的______%。2.甲方未按照约定支付分包费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金金额为应支付分包费用的______%。3.双方的其他违约行为，按照相关法律法规和本协议约定承担相应责任。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.分包协议2.工程图纸3.施工技术规范4.安全生产规章制度5.工程量清单6.投标报价单7.验收标准8.安全事故报告9.法院判决书（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付分包费用，视为违约。3.乙方未严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和验收标准进行施工，视为违约。4.工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，视为违约。5.发生安全事故，乙方未承担相应责任，视为违约。三、法律名词及解释：1.分包协议：指乙方承担甲方指定的工程范围内的施工任务，并按照约定支付费用的协议。2.违约金：指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的违约赔偿金。3.滞纳金：指逾期支付违约金的一方应向另一方支付的额外赔偿金。4.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障人身和财产安全，防止事故发生的工作。5.验收标准：指工程完成后，按照规定的标准进行检查、评定，以确定工程是否符合要求的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，增加施工人员，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直到达到验收标准。3.安全事故：乙方应立即上报甲方，并积极配合调查和处理。4.付款争议：双方可协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑项目的室内外墙体砌筑、抹灰分包工程。2.适用于乙方具备相关施