防水劳务分包合同格式

防水劳务分包合同格式合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、分包范围及要求2.1分包范围：本工程的防水劳务分包，包括但不限于防水材料的采购、施工、验收、保修等环节。2.2质量要求：分包工程的施工质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求，并满足甲方的设计要求。2.3工期要求：分包工程的施工周期为__________，自甲方书面通知开工之日起计算。三、合同价格及支付3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）甲方支付乙方预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，乙方应在接到预付款后__________天内向甲方提供等额的发票。（2）甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付比例和时间如下：阶段一：工程进度达到__________%，支付人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；阶段二：工程进度达到__________%，支付人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；阶段三：工程进度达到__________%，支付人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，支付金额为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）提供甲方的设计图纸、施工方案、技术要求等相关资料；（3）按约定支付乙方工程款；（4）负责对分包工程的质量、安全、进度等进行监督检查。4.2乙方的权利和义务：（1）按照甲方的设计要求、施工方案和技术要求进行施工；（2）确保分包工程的施工质量、安全、进度符合合同约定；（3）接受甲方的监督检查，对存在的问题及时整改；（4）按约定提供相关发票。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2甲方逾期支付工程款，按照逾期部分金额的__________%向乙方支付违约金。六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整发票之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.技术要求4.分包工程量清单5.材料采购合同6.施工进度计划7.安全防护措施方案8.工程验收标准9.保修条款10.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：指合同约定的付款日期已过，甲方未按约定支付工程款。2.乙方未按约定完成分包工程：指合同约定的施工进度已过，乙方未按约定完成分包工程。3.乙方施工质量不符合约定：指分包工程的施工质量不符合国家及行业相关标准、规范的要求，或未满足甲方的设计要求。4.甲方未提供施工场地或相关资料：指甲方未按约定提供施工场地、设计图纸、施工方案等。5.甲方未进行监督检查或对问题未及时整改：指甲方未按约定对分包工程的质量、安全、进度等进行监督检查，或对存在问题未及时要求乙方整改。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的一方向另一方提出要求，另一方应当履行义务的法律关系。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的关于建筑活动的法律规范。3.分包：指总包商将其所承包的工程中的部分工作委托给其他承包商完成的行为。4.防水劳务分包：指分包商承担工程中的防水施工工作，并负责防水材料的采购和施工过程中的管理工作。5.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以与甲方协商，要求甲方按约定支付工程款；协商不成的，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定完成分包工程：甲方可以与乙方协商，要求乙方按约定完成分包工程；协商不成的，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.乙方施工质量不符合约定：甲方可以要求乙方按约定进行整改或返工；情节严重的，甲方可以要求乙方支付违约金或依法向法院提起诉讼。4.甲方未提供施工场地或相关资料：乙方可以要求甲方按照合同约定提供施工场地和相关资料；协商不成的，乙方可以依法向法院提起诉讼。5.甲方未进行监督检查或对问题未及时整改：乙方可以要求甲方按照合同约定进行监督检查并及时整改；协商不成的，乙方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑项目的防水工程施工分包。2.适用于防水工程施工过程中的材料采