医疗卫生箱涵施工合同

医疗卫生箱涵施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：____________________1.5项目工期：自双方签订合同之日起至项目验收合格之日止。二、双方权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）负责项目的立项、审批、验收等手续；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）负责现场施工的协调和管理工作；（5）法律法规及合同约定的其他权利和义务。2.2乙方的权利和义务（1）按照合同约定完成施工任务；（2）保证工程质量、安全、进度符合合同要求；（3）负责施工过程中的废弃物处理和环境保护；（4）遵守施工现场的规章制度；（5）法律法规及合同约定的其他权利和义务。三、合同价格3.1双方确认，本项目合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。3.2乙方报价包括但不限于：工程材料费、人工费、机械使用费、临时设施费、管理费、利润等。3.3合同价款支付方式：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保修期满无质量问题后支付。四、工程质量与保修4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。4.3工程保修期限为：自工程验收合格之日起______年。4.4保修期内，乙方对工程质量问题负责修复和更换，费用由乙方承担。五、工期延误5.1乙方如因自身原因导致工程进度延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。5.2甲方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应责任，并支付乙方合理的停工、窝工等费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.医疗卫生箱涵施工项目设计文件2.医疗卫生箱涵施工项目预算书3.医疗卫生箱涵施工项目施工方案4.医疗卫生箱涵施工项目施工图纸5.医疗卫生箱涵施工项目相关法律法规、行业标准6.医疗卫生箱涵施工项目验收标准和方法7.医疗卫生箱涵施工项目保修条款8.医疗卫生箱涵施工项目违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务，或工程质量、安全、进度不符合合同要求。2.乙方未按照设计文件、法律法规和行业标准进行施工。3.乙方未按照合同约定支付工程款项。4.甲方未按照合同约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.甲方未按照合同约定进行现场施工的协调和管理。6.甲方未按照合同约定支付乙方合理的停工、窝工等费用。7.双方未按照合同约定解决争议的方式进行处理。三、法律名词及解释：1.医疗卫生箱涵施工项目：指在医疗卫生项目中进行的箱涵施工活动。2.合同总价款：指双方约定的医疗卫生箱涵施工项目的总费用。3.违约金：指一方违反合同约定应向对方支付的赔偿金。4.保修期：指工程验收合格之日起的一定年限，在此年限内乙方对工程质量问题负责修复和更换。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通和协调，确保工程按计划进行。2.工程质量问题：乙方应按照设计文件、法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。3.工程款项支付：双方应按照合同约定的支付方式和时间进行付款。4.现场施工协调和管理：甲方应指定专人负责现场施工的协调和管理。5.废弃物处理和环境保护：乙方应遵守施工现场的规章制度，做好废弃物处理和环境保护工作。6.质量保证金支付：工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付质量保证金。五、所有应用场景：1.医疗卫生项目的箱涵施