2024年城市轨道交通建设施工合同标的和工程概述

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市轨道交通建设施工合同标的和工程概述本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理单位1.4施工地点1.5轨道交通线路1.6工程内容第二条合同金额及支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款2.5支付条件第三条工程进度及期限3.1工程进度计划3.2关键节点3.3工程延期3.4提前完成奖励第四条工程质量标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证措施4.4质量问题处理第五条施工安全及环保要求5.1安全生产责任5.2安全防护措施5.3安全事故处理5.4环保要求及措施第六条合同变更及解除6.1合同变更条件6.2变更程序6.3合同解除条件6.4解除程序第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约责任处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁结果执行第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密义务及违约处理第十一条知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权保护措施11.3侵权责任处理第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果处理12.3不可抗力责任分配第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同效力14.3合同附件14.4合同修改及补充14.5送达及联系方式14.6合同解除或终止后的权利义务14.7双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同规定，拥有轨道交通建设项目的所有权、管理权和监督权的法人或其他组织，即合同一方。1.2承包人承包人是指根据本合同规定，承担轨道交通建设项目施工任务的法人或其他组织，即合同另一方。1.3监理单位监理单位是指根据本合同规定，负责对轨道交通建设项目施工过程进行监督、检查和验收的法人或其他组织。1.4施工地点施工地点是指本合同规定的轨道交通建设项目施工的具体地理位置。1.5轨道交通线路轨道交通线路是指本合同规定的承包人负责施工的轨道交通线路及其相关设施。1.6工程内容工程内容是指本合同规定的承包人应完成的轨道交通建设项目施工任务，包括土建工程、安装工程、装修工程等。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额合同金额是指根据本合同规定，发包人应支付给承包人的轨道交通建设项目施工费用的总和。2.2支付方式支付方式是指发包人根据本合同规定，向承包人支付合同金额的具体方式，包括进度付款和最终付款。2.3进度付款进度付款是指根据本合同规定，发包人按照工程进度和合同约定，向承包人支付相应合同金额的行为。2.4最终付款最终付款是指根据本合同规定，发包人在工程验收合格后，向承包人支付剩余合同金额的行为。2.5支付条件支付条件是指发包人向承包人支付合同金额所应满足的条件，包括工程进度、质量要求等。第三条工程进度及期限3.1工程进度计划工程进度计划是指承包人根据本合同规定，制定的轨道交通建设项目施工进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。3.2关键节点关键节点是指本合同规定的轨道交通建设项目施工过程中，对工程进度有重要影响的节点。3.3工程延期工程延期是指由于承包人原因导致工程进度延误，需要延长合同工期的行为。3.4提前完成奖励提前完成奖励是指根据本合同规定，承包人提前完成工程任务，发包人给予承包人的奖励。第四条工程质量标准4.1质量要求质量要求是指本合同规定的轨道交通建设项目施工质量应达到的标准和要求。4.2验收标准验收标准是指本合同规定的轨道交通建设项目施工完成后，进行工程验收的标准和要求。4.3质量保证措施质量保证措施是指承包人根据本合同规定，采取的确保轨道交通建设项目施工质量的措施。4.4质量问题处理质量问题处理是指本合同规定的轨道交通建设项目施工过程中，出现质量问题时的处理程序和方法。第五条施工安全及环保要求5.1安全生产责任安全生产责任是指承包人根据本合同规定，对轨道交通建设项目施工过程中的安全生产负有的责任和义务。5.2安全防护措施安全防护措施是指承包人根据本合同规定，采取的确保轨道交通建设项目施工过程中人员安全和设施保护的措施。5.3安全事故处理安全事故处理是指本合同规定的轨道交通建设项目施工过程中，发生安全事故时的处理程序和方法。5.4环保要求及措施环保要求及措施是指承包人根据本合同规定，采取的确保轨道交通建设项目施工过程中环境保护的措施。第八条争议解决8.1争议解决方式争议解决方式是指当合同双方在履行本合同时发生争议时，应采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。8.2仲裁地点仲裁地点是指争议解决方式中，双方约定的进行仲裁的地点。8.3仲裁结果执行仲裁结果执行是指当争议通过仲裁解决后，双方应遵守仲裁裁决，并按照裁决结果执行。第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件合同生效条件是指本合同规定的合同开始生效的条件，包括双方签字盖章、政府批准等。9.2合同终止条件合同终止条件是指本合同规定的合同终止的条件，包括工程验收合格、合同到期等。9.3合同解除条件合同解除条件是指本合同规定的合同解除的条件，包括双方协商一致、不可抗力等。第十条保密条款10.1保密内容保密内容是指本合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息。10.2保密期限保密期限是指本合同规定的双方对保密内容承担保密义务的时间期限。10.3保密义务及违约处理保密义务及违约处理是指本合同双方对保密内容应承担的保密义务以及违反保密义务时的处理措施。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属知识产权归属是指本合同规定的轨道交通建设项目施工过程中产生的知识产权的归属问题。11.2知识产权保护措施知识产权保护措施是指本合同双方采取的确保对方知识产权受到保护的措施。11.3侵权责任处理侵权责任处理是指本合同规定的当轨道交通建设项目施工过程中发生知识产权侵权时的处理程序和方法。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件是指本合同规定的在轨道交通建设项目施工过程中，无法预见、无法避免并且无法克服的客观事件。12.2不可抗力后果处理不可抗力后果处理是指本合同规定的当发生不可抗力事件时，双方应承担的责任和义务。12.3不可抗力责任分配不可抗力责任分配是指本合同规定的当发生不可抗力事件导致合同无法履行时，双方的责任分配。第十三条合同的转让13.1合同转让条件合同转让条件是指本合同规定的合同双方将合同权利义务转让给他方的条件。13.2转让程序转让程序是指本合同规定的合同转让应遵循的程序，包括通知对方、协商一致等。13.3转让后果转让后果是指本合同规定的合同转让后的法律后果，包括新的合同当事人权利义务的承担等。第十四条其他条款14.1法律适用法律适用是指本合同双方在履行合同时，应遵守的法律、法规。14.2合同效力合同效力是指本合同规定的合同的法律效力，包括合同的生效、失效等。14.3合同附件合同附件是指本合同双方约定的与合同具有同等法律效力的文件。14.4合同修改及补充合同修改及补充是指本合同双方在履行合同过程中，对合同内容进行修改和补充的方式和程序。14.5送达及联系方式送达及联系方式是指本合同双方在进行合同通知、函件送达时应遵循的方式和联系方式。14.6合同解除或终止后的权利义务合同解除或终止后的权利义务是指本合同规定的合同解除或终止后，双方应承担的权利义务。14.7双方约定的其他事项双方约定的其他事项是指本合同双方在履行合同时，除上述条款外，约定的其他事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或个人，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、检测方等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不仅限于轨道交通建设项目施工过程中的质量控制、进度监督、安全检查、技术支持、材料供应等领域。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方根据合同约定，通过协商一致选择合适的第三方介入，并通知对方。2.2第三方委托甲乙方与选定的第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。2.3第三方报告第三方根据介入范围，向甲乙方提供介入报告，包括质量、进度、安全等方面的评估和建议。2.4第三方费用第三方介入的费用由甲乙方按照委托协议承担。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照委托协议的约定，承担其职责范围内的责任，确保介入工作的独立性、客观性和公正性。3.2第三方责任限额第三方的责任限额根据委托协议中的约定确定，包括但不限于赔偿金额、责任范围等。3.3第三方责任限制第三方对因其介入行为导致的甲乙方损失不负超出责任限额的责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方作为介入方，应保持独立性，不代表甲乙方任何一方，仅提供专业评估和建议。4.2第三方与监理单位第三方与监理单位共同参与施工过程的监督和管理，但第三方不替代监理单位的职责。4.3第三方与承包人第五条第三方介入的变更与解除5.1变更程序当需要变更第三方介入内容时，甲乙方应协商一致，并签订变更协议。5.2解除程序当需要解除第三方介入时，甲乙方应协商一致，并签订解除协议。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入产生的争议，甲乙方应通过协商解决；协商不成的，可依照合同约定的争议解决方式处理。6.2第三方作为争议第三方第七条第三方介入的保密及知识产权保护7.1保密内容第三方介入过程中知晓的甲乙方商业秘密、技术秘密等信息，第三方应予以保密。7.2知识产权保护第三方应尊重甲乙方的知识产权，不得侵犯甲乙方的知识产权。第八条甲乙方的义务及责任8.1甲乙方的通知义务甲乙方在第三方介入过程中，应履行必要的告知义务，确保第三方能够正常开展介入工作。8.2甲乙方的配合义务甲乙方应配合第三方的介入工作，提供必要的信息、资料和便利条件。8.3甲乙方的责任甲乙方对第三方的介入工作结果负责，并承担因第三方工作失误导致的损失。第九条第三方介入的记录和归档9.1记录保存甲乙方应妥善保存与第三方介入相关的所有记录，包括委托协议、第三方报告等。9.2归档要求甲乙方按照合同归档要求，将第三方介入的相关文件归档，以备查验。第十条第三方介入的验收和评价10.1验收标准第三方介入的验收标准应符合合同约定和法律法规要求。10.2评价程序甲乙方应对第三方的介入工作进行评价，评价结果作为未来选择第三方的重要依据。第十一条第三方介入的赔偿责任11.1赔偿责任第三方因履行委托协议造成甲乙方损失的，应承担赔偿责任。11.2赔偿限额第三方的赔偿限额按照委托协议中的约定确定，超出限额的部分由甲乙方自行承担。第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用本合同第三方介入相关条款的履行，适用中华人民共和国法律。12.2争议解决第三方介入产生的争议，甲乙方应通过协商解决；协商不成的，可依照合同约定的争议解决方式处理。第十三条附件13.1附件内容附件包括第三方介入的相关文件，如委托协议、第三方报告等。13.2附件效力第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同包括合同主体、工程内容、合同金额、工程进度、工程质量标准、施工安全、合同变更、违约责任、争议解决等条款。2.合同补充协议：包括对合同中未尽事宜的补充和修改。3.委托协议：包括第三方介入的详细条款，如第三方选择、责任限额、保密义务等。4.第三方报告：第三方根据介入范围，向甲乙方提供的介入报告，包括质量、进度、安全等方面的评估和建议。5.技术协议：包括施工过程中涉及的技术标准、工艺流程、材料要求等。6.安全生产责任书：承包人对安全生产负有的责任和义务的书面文件。7.保密协议：包括甲乙双方对保密内容承担保密义务的详细条款。8.知识产权归属协议：包括轨道交通建设项目施工过程中产生的知识产权的归属问题。9.不可抗力协议：包括不可抗力事件的认定、后果处理、责任分配等条款。10.合同转让协议：包括合同双方将合同权利义务转让给他方的条件。11.合同修改及补充协议：包括合同内容进行修改和补充的方式和程序。12.送达及联系方式：包括甲乙双方在进行合同通知、函件送达时应遵循的方式和联系方式。13.合同解除或终止协议：包括合同解除或终止后的权利义务的详细条款。14.其他附件：包括但不限于会议纪要、备忘录、补充函件等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为：包括未按约定支付合同金额、未按约定提供施工场地、未按约定提供施工资料等。2.承包人违约行为：包括未按约定完成施工任务、未按约定保证工程质量、未按约定保证施工安全等。3.第三方违约行为：包括未按委托协议履行职责、未按约定保证独立性、未