2024年体育场馆排水设施施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年体育场馆排水设施施工合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3合同范围与工程内容第二条施工时间与进度2.1施工开始日期2.2施工结束日期2.3施工进度计划第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准3.3质量保证措施第四条材料与设备4.1乙方应提供的材料与设备清单4.2甲方提供的材料与设备4.3材料与设备质量标准第五条工程款项5.1合同总价5.2付款方式与进度5.3工程变更款项5.4违约金计算第六条技术与设计6.1设计方案与图纸提供6.2技术交底与施工指导6.3设计变更处理第七条安全与环保7.1乙方施工安全措施7.2乙方环保措施7.3安全事故处理第八条甲方义务与责任8.1提供施工场地与条件8.2协助乙方办理相关手续8.3工程款项支付义务第九条乙方义务与责任9.1按期完成施工任务9.2保证工程质量与安全9.3负责工程保修第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点及法院第十二条合同的解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件第十三条其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条合同的生效、修改与废止14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同废止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围1.1甲方名称及代表人甲方全称为“体育场馆管理方”，法定代表人为“”。1.2乙方名称及代表人乙方全称为“施工方公司”，法定代表人为“”。1.3合同范围与工程内容本合同范围包括但不限于：体育场馆排水设施的设计、采购、施工、验收、保修等。具体工程内容详见附件。第二条施工时间与进度2.1施工开始日期施工开始日期为2024年4月1日。2.2施工结束日期施工结束日期为2024年8月31日。2.3施工进度计划施工进度计划详见附件。乙方应按照进度计划进行施工，如有变更，应提前一周通知甲方。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求工程质量应符合国家相关标准和规范，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》等。3.2工程验收标准工程验收应按照附件中的验收标准进行，包括外观检查、功能测试等。3.3质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，加强过程控制，确保工程质量。具体措施详见附件。第四条材料与设备4.1乙方应提供的材料与设备清单乙方应提供的材料与设备清单详见附件。4.2甲方提供的材料与设备甲方提供的材料与设备清单详见附件。4.3材料与设备质量标准材料与设备质量应符合国家相关标准和规范，包括但不限于《建筑工程材料质量验收统一标准》等。第五条工程款项5.1合同总价合同总价为人民币万元，大写为“人民币玖佰玖拾玖万元整”。5.2付款方式与进度付款方式为分期付款，具体付款进度详见附件。5.3工程变更款项如发生工程变更，变更款项按照附件中的计算方式进行。5.4违约金计算如乙方未按照约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式详见附件。第六条技术与设计6.1设计方案与图纸提供乙方应按照甲方要求提供设计方案与图纸，并进行技术交底。6.2技术交底与施工指导乙方应在施工前进行技术交底，并提供施工指导。6.3设计变更处理如发生设计变更，乙方应立即通知甲方，并按照甲方要求进行变更。第七条安全与环保7.1乙方施工安全措施乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的安全。7.2乙方环保措施乙方应制定并实施环保措施，确保施工过程中的环保。7.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条甲方义务与责任8.1提供施工场地与条件甲方应保证施工场地平整、无障碍，提供施工所需的水、电等基础设施，并确保施工期间场地畅通。8.2协助乙方办理相关手续甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。8.3工程款项支付义务甲方应按照约定的付款进度及时支付工程款项，不得无故拖延。第九条乙方义务与责任9.1按期完成施工任务乙方应按照约定的施工进度按期完成施工任务，确保工程按时交付。9.2保证工程质量与安全乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和施工安全。9.3负责工程保修乙方应对施工的工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期内的维修费用由乙方承担。第十条违约责任10.1甲方违约责任如甲方未按照约定时间支付工程款项，应支付违约金，违约金计算方式详见附件。10.2乙方违约责任如乙方未按照约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式详见附件。第十一条争议解决11.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地人民法院。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除条件如一方严重违反合同规定，另一方有权解除合同。12.2合同终止条件工程验收合格，乙方提交竣工报告后，本合同即告终止。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对合同执行过程中的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。13.3不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。第十四条合同的生效、修改与废止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改程序合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同废止条件如合同执行过程中发生合同解除或终止情形，本合同即告废止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指非甲乙方合同当事人，但为完成合同部分工作或提供辅助服务而参与合同执行的自然人、法人和其他组织。第二条第三方介入情形2.1中介方介入中介方作为独立合同主体，协助甲乙方完成合同约定的服务工作，包括但不限于招投标、采购、验收等。2.2分包方介入分包方根据乙方授权，承担合同约定的部分工程施工任务。2.3专业咨询方介入专业咨询方为甲方提供工程技术、项目管理等方面的咨询服务。第三条第三方责任与义务3.1第三方应承担的责任第三方应按照合同约定和相关法律法规要求，履行其工作职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2第三方应遵守的义务第三方应遵守国家法律法规，遵循合同约定，不得损害甲乙方合法权益，不得泄露甲乙方商业秘密。第四条第三方选择与认可4.1第三方选择4.2第三方认可甲乙方应在合同中明确第三方选择的范围、标准及认可程序。第五条第三方工作协调5.1第三方工作协调机制甲乙方应建立第三方工作协调机制，确保第三方工作与工程整体的协调、配合。5.2第三方工作沟通甲乙方应保持与第三方的有效沟通，确保第三方及时了解甲乙方的要求、意见。第六条第三方付款及结算6.1第三方付款方式甲乙方应与第三方约定合理的付款方式，确保第三方合法权益的实现。6.2第三方结算方式甲乙方应与第三方约定明确的结算方式，包括工程进度款、验收合格后的尾款等。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方在履行合同过程中，因其过错导致合同损失的最高赔偿限额。7.2第三方责任限额约定甲乙方应在合同中明确第三方责任限额，并根据工程特点、第三方资质等因素进行合理确定。7.3第三方责任限额调整甲乙方应根据工程进展、第三方表现等因素，适时调整第三方责任限额。第八条第三方违约处理8.1第三方违约情形第三方如发生违约行为，甲乙方应按照合同约定和法律规定处理。8.2第三方违约责任第三方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第九条第三方解除合同9.1第三方解除合同条件如第三方发生合同解除情形，甲乙方应按照合同约定和法律规定处理。9.2第三方解除合同后果第三方解除合同后，应承担相应的后果，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十条第三方与甲乙方关系10.1第三方与甲乙方关系界定第三方与甲乙方均为独立合同主体，各自承担合同约定的权利、义务。10.2第三方与甲乙方责任划分第三方在履行合同过程中产生的责任，由第三方承担；甲乙方在履行合同过程中产生的责任，由甲乙方承担。第十一条第三方介入合同的修改与废止11.1第三方介入合同修改如合同执行过程中需修改第三方介入条款，甲乙方应协商一致，并以书面形式进行。11.2第三方介入合同废止如合同执行过程中需废止第三方介入条款，甲乙方应协商一致，并以书面形式进行。第十二条第三方介入合同的生效、修改与废止12.1第三方介入合同生效条件第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效。12.2第三方介入合同修改程序第三方介入合同的修改应由甲乙方协商一致，并以书面形式进行。12.3第三方介入合同废止条件如第三方介入合同发生废止情形，甲乙方应按照合同约定和法律规定处理。本部分内容作为原合同的附件，与原合同具有同等法律效力。双方在履行合同过程中，应严格遵守本部分规定，确保合同的顺利实施。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：体育场馆排水设施设计方案与图纸详细要求：设计方案应包括工程概述、设计依据、排水系统布置图、施工详图等，图纸应清晰、完整，便于施工人员理解和操作。附件2：施工进度计划详细要求：施工进度计划应包括施工阶段、各阶段开始与结束时间、关键节点等，确保工程按计划顺利进行。附件3：材料与设备清单详细要求：清单应详细列出所需材料名称、型号、数量、质量标准等信息，设备清单应包括设备名称、型号、规格、数量等。附件4：第三方名单及资质文件详细要求：列出所有第三方名称、提供的服务内容以及相关资质文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。附件5：工程款项支付进度表详细要求：明确各阶段工程款项的支付时间、金额，以及支付的条件和方式。附件6：违约金计算公式详细要求：提供详细的违约金计算公式，明确违约金的比例或计算方法。附件7：安全与环保措施方案详细要求：包括施工现场安全防护措施、环境保护措施、应急预案等。附件8：工程验收标准与方法详细要求：列出工程验收的标准、方法、流程，以及验收人员的资质要求等。附件9：保修条款与保修范围详细要求：明确保修期限、保修范围、保修条件、保修费用等。附件10：争议解决方式及机构详细要求：明确争议解决的途径、仲裁机构或法院的名称和地点。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定时间完成工程。3.第三方未按约定履行其工作职责。4.甲方未提供施工所需的基础设施或条件。5.乙方使用不符合合同要求的材料或设备。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件6中的违约金计算公式进行计算。2.损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，包括但不限于工期延误损失、材料设备损失等。3.合同解除：严重违约行为导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按照附件6中的违约金计算公式计算违约金，并有权要求乙方支付因工期延误导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.体育场馆管理方：指具有体育场馆所有权或管理权的法人或其他组织。2.施工方公司：指具有建筑施工资质，承担体育场馆排水设施施工的法人或其他组织。3.第三方：指非甲乙方合同当事人，但为完成合同部分工作或提供辅助服务而参与