版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年城市供水管道施工合同范本包工不包料本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和时间1.3工程内容和范围2.工程量和进度2.1工程量清单2.2施工进度计划2.3工程验收标准3.施工要求和条件3.1施工标准和要求3.2施工材料和设备3.3施工安全和环保要求4.合同价格和支付4.1合同总价4.2支付方式和时间4.3价格调整机制5.工程质量和保修5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3保修期限和保修范围6.合同的履行和变更6.1合同的履行6.2合同的变更6.3合同的解除和终止7.违约责任7.1双方的违约责任7.2违约金的计算和支付8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼地点和法院9.合同的生效、终止和解除9.1合同的生效条件9.2合同的终止和解除条件10.保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密责任的履行11.法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他条款12.1合同的附件和附录12.2合同的修改和补充13.合同的签署和盖章13.1合同签署的时间和地点13.2合同盖章的要求和程序14.联系方式和通讯方式14.1双方的联系方式14.2通讯方式和通知程序第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和时间本合同于____年____月____日,在____(地点)签订。1.3工程内容和范围本合同涉及的工程内容为:城市供水管道施工,包括但不限于管道铺设、连接、检测、维修及拆除等。第二条工程量和进度2.1工程量清单乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工,工程量清单详见附件一。2.2施工进度计划乙方应按照施工进度计划进行施工,施工进度计划详见附件二。2.3工程验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,具体验收标准详见附件三。第三条施工要求和条件3.1施工标准和要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工,确保工程质量。3.2施工材料和设备乙方应使用符合国家标准的材料和设备进行施工,并提供相关材料和设备的质量证明文件。3.3施工安全和环保要求乙方应严格按照国家有关施工安全和环保的规定进行施工,确保施工现场的安全和环保。第四条合同价格和支付4.1合同总价本合同总价为本工程完工并经验收合格后,甲方应付给乙方的金额,具体金额为人民币____元(大写:____元整)。4.2支付方式和时间甲方支付给乙方的款项,按照工程进度分阶段支付,具体支付方式和时间详见附件四。4.3价格调整机制如遇市场行情变化等原因导致工程成本发生较大变动,双方可协商调整合同价格。具体调整机制详见附件五。第五条工程质量和保修5.1工程质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,具体质量标准详见附件六。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。如工程出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任。5.3保修期限和保修范围本工程的保修期限为____年,保修范围包括但不限于管道本身的质量问题、施工缺陷等。第六条合同的履行和变更6.1合同的履行双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。6.2合同的变更如合同执行过程中,双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。6.3合同的解除和终止在合同履行过程中,如一方违约,另一方有权解除合同。合同解除后,乙方应按照甲方要求完成剩余工程,并承担相应责任。合同终止条件详见附件七。第八条违约责任8.1双方的违约责任双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。8.2违约金的计算和支付违约金的计算方式为:违约金=违约行为涉及的金额×违约天数×违约金比例。具体违约金比例和计算方式详见附件八。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点和法院仲裁或诉讼地点为合同签订地,具体法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止和解除条件合同终止和解除的条件详见附件九。第十一条保密条款11.1保密信息的定义和范围保密信息包括合同内容、甲方商业秘密、技术秘密、财务信息等。具体保密信息范围详见附件十。11.2保密责任的履行乙方应对保密信息予以保密,不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息,应承担违约责任。第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的附件和附录本合同的附件和附录包括但不限于工程量清单、施工进度计划、工程验收标准等,具体内容详见附件。13.2合同的修改和补充合同的修改和补充应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。第十四条合同的签署和盖章14.1合同签署的时间和地点本合同于____年____月____日,在____(地点)签订。14.2合同盖章的要求和程序双方应当按照合同规定的要求进行盖章,盖章后合同生效。14.3联系方式和通讯方式甲乙双方的联系方式和通讯方式详见附件十一。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同涉及的第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等,即除甲乙方之外的参与合同执行的各方。1.2第三方责任第三方介入后,应明确其责任范围和义务,包括但不限于提供服务、材料、设备等。第二条第三方选择的条件和标准2.1甲方选择第三方2.2乙方选择第三方第三条第三方介入的程序和条件3.1甲方介入程序甲方如需介入合同执行,应提前书面通知乙方,并说明介入的原因和目的。3.2乙方介入程序乙方如需介入合同执行,应提前书面通知甲方,并说明介入的原因和目的。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、经验和商业信誉等因素进行评估确定。4.2第三方责任限额的调整如第三方因特殊情况导致责任限额需要调整,双方应协商确定新的责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方应是合同关系,第三方应向甲方履行合同义务。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方应是合同关系,第三方应向乙方履行合同义务。第六条第三方违约责任6.1第三方违约责任第三方如违反合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。6.2第三方违约金的计算和支付违约金的计算方式为:违约金=违约行为涉及的金额×违约天数×违约金比例。具体违约金比例和计算方式详见附件八。第七条第三方争议解决7.1第三方争议解决方式如第三方与甲方或乙方发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁或诉讼地点和法院仲裁或诉讼地点为合同签订地,具体法院为合同签订地人民法院。第八条第三方权益保护8.1第三方权益保护甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。8.2第三方权益受损的处理如第三方的权益受损,第三方有权要求甲方和乙方予以赔偿。第九条甲乙方的义务9.1甲方义务甲方应按照合同约定履行付款义务,并提供乙方和第三方所需的施工场地和其他条件。9.2乙方义务乙方应按照合同约定履行施工义务,并保证工程质量。第十条第三方介入的变更和解除10.1第三方介入的变更如合同执行过程中需要变更第三方的参与,应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。10.2第三方介入的解除如合同执行过程中需要解除第三方的参与,应签订书面解除协议,并经双方盖章确认。第十一条合同的签署和盖章11.1合同签署的时间和地点本合同于____年____月____日,在____(地点)签订。11.2合同盖章的要求和程序双方应当按照合同规定的要求进行盖章,盖章后合同生效。11.3联系方式和通讯方式甲乙双方的联系方式和通讯方式详见附件十一。第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的附件和附录本合同的附件和附录包括但不限于工程量清单、施工进度计划、工程验收标准等,具体内容详见附件。13.2合同的修改和补充合同的修改和补充应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。第十四条合同的签署和盖章14.1合同签署的时间和地点本第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价等信息,作为合同价款计算的基础。附件二:施工进度计划明确施工的时间节点、工期、关键工序等,确保双方对施工进度有明确的认识和约定。附件三:工程验收标准详细规定工程验收的条件、程序、标准等,确保工程质量符合约定。附件四:支付方式和时间具体规定支付款项的次数、时间和方式,保障双方的权益。附件五:价格调整机制明确价格调整的条件、计算方式等,以应对市场变化对成本的影响。附件六:工程质量标准详细列出工程质量的要求和标准,作为工程验收的依据。附件七:合同的变更、解除和终止条件明确合同变更、解除和终止的条件和程序,保障双方的权益。附件八:违约金计算方式具体规定违约金的计算方式,以便在违约时双方依据约定进行计算。附件九:争议解决方式明确争议解决的途径和程序,以便在发生争议时双方有明确的操作依据。附件十:保密信息范围具体列出需要保密的信息内容,以避免泄露双方的商业秘密。附件十一:甲乙双方联系方式和通讯方式提供甲乙双方的联系人和联系方式,以便在合同执行过程中进行有效的沟通。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照约定时间支付款项,乙方未按照约定时间完成工程。2.甲方提供的施工场地不符合约定,影响工程施工。3.乙方使用的材料、设备不符合合同要求,影响工程质量。4.乙方未按照约定的施工进度进行施工,影响工程按时完成。5.第三方未按照约定提供服务或材料,影响工程进度或质量。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算方式进行计算。2.损失赔偿:根据违约行为导致的实际损失进行赔偿。3.工期顺延:根据违约行为导致工期延误的时间进行顺延。4.工程修复:如因违约行为导致工程质量问题,乙方应负责修复,并承担相应责任。示例说明:如果甲方未按照约定时间支付款项,乙方可以依据附件八中的违约金计算方式,要求甲方支付违约金,并有权要求甲方支付因工期延误导致的损失。说明三:法律名词及解释:1.合同:本合同是指甲乙双方为完成城市供水管道施工,明确双方权利义务的书面文件。2.甲方:指合同约定的供水管道施工项目的委托方。3.乙方:指合同约定的供水管道施工项目的承揽方。4.第三方:指除甲乙方之外,参与合同执行的各方,如中介方、监理方、设计方、材料供应商等
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 严格执行各项规章制度(共6篇)
- 2024年C语言程序设计教案编写心得
- 夜间施工扰民整改报告
- EPC模式承包人建议书及承包人实施方案
- 食品检验工技师高级技师-综合题(二)-真题-无答案
- 2024-2025学年新教材高中物理第九章静电场及其应用第1节电荷课堂练习含解析新人教版必修3
- 四年级数学下册四三角形三角形的分类教学反思西师大版
- 山东专用2024年高考生物二轮复习第一篇专题3考向2细胞的分化衰老凋亡和癌变学案
- 2024-2025学年高中历史专题六穆罕默德阿里改革一亟待拯救的文明古国教学教案人民版选修1
- 2024年精美《婚姻法》课件:视觉盛宴助力法律知识普及
- 外贸业务与国际市场培训课件
- 信创医疗工作总结
- 教师教育教学质量提升方案
- 灭火器的规格与使用培训
- 2024《中央企业安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》
- 纪录片《园林》解说词
- 建筑专题摄影培训课件
- 《民间文学导论》课件
- 《输血查对制度》课件
- 拳击赛策划方案
- 分离性障碍教学演示课件
评论
0/150
提交评论