2024年园林绿化工程施工合同范例

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林绿化工程施工合同范例本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3园林绿化工程1.4合同工期内2.工程范围与内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4工程进度款3.5质量保证金4.工程进度与交付4.1施工计划4.2工程进度要求4.3工程交付条件4.4工程延期5.工程质量与验收5.1质量控制5.2验收程序5.3质量争议的处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准7.安全生产与管理7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.违约责任8.1发包方的违约8.2承包方的违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止与失效11.1合同终止11.2合同失效12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的生效、修改与附件13.1合同生效条件13.2合同修改13.3附件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的解除与终止14.5附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方甲乙双方同意，甲方为发包方，全称为X园林绿化工程有限公司，注册地址为市区路号，营业执照号为，法定代表人为X。1.2承包方甲乙双方同意，乙方为承包方，全称为X园林绿化工程有限公司，注册地址为市区路号，营业执照号为，法定代表人为X。1.3园林绿化工程甲乙双方同意，本合同所指的园林绿化工程为位于市区路号的绿化项目，包括但不限于绿化带建设、景观小品建设、园林建筑建设、给排水工程、电气照明工程等。1.4合同工期内甲乙双方同意，本合同的工期为个月，自双方签订合同之日起计算。第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同涉及的园林绿化工程项目，包括但不限于绿化植物的栽植、养护、修剪、病虫害防治等工作。2.2工程地点本合同所指工程地点为市区路号。2.3工程规模本合同所指工程规模为平方米，具体详见附件一《工程量清单》。2.4工程质量标准甲乙双方同意，本合同所涉及的园林绿化工程质量标准应符合《园林绿化工程施工及验收规范》（GB502072015）的要求，并满足发包方的合理要求。第三条合同价格与支付3.1合同总价甲乙双方同意，本合同的合同总价为人民币（大写）：捌佰万元整（小写）：80,000,000.00元，详见附件二《合同价格明细表》。3.2价格调整合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素，可能导致合同价格发生变化，甲乙双方可按附件三《价格调整条款》进行价格调整。3.3预付款甲乙双方同意，合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价30%的预付款，即人民币24,000,000.00元。3.4工程进度款甲乙双方同意，按照工程进度，承包方可按附件四《工程进度款支付条款》申请支付工程进度款。3.5质量保证金本合同履行完毕后，承包方应保证工程质量，如发生质量问题，承包方应负责修复，并支付合同总价5%的质量保证金，即人民币4,000,000.00元。质量保证金在工程验收合格后无息退还。第四条工程进度与交付4.1施工计划承包方应按照合同约定的工期，制定详细的施工计划，并提交发包方备案。4.2工程进度要求承包方应确保工程按施工计划顺利进行，如因承包方原因导致工程进度延误，应按附件五《工程进度延误赔偿条款》进行赔偿。4.3工程交付条件本合同所涉及的园林绿化工程，在验收合格后，承包方应向发包方交付完整的工程资料、设备、剩余苗木等。4.4工程延期如因不可抗力等因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决。如非不可抗力因素导致工程延期，按附件五《工程进度延误赔偿条款》进行赔偿。第五条工程质量与验收5.1质量控制承包方应按照合同约定的质量标准，建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.2验收程序本合同所涉及的园林绿化工程，在合同约定工期内完成后，由甲乙双方共同组织验收。验收不合格的，承包方应负责整改，直至验收合格。5.3质量争议的处理如甲乙双方在工程质量问题上产生争议，应协商解决；如协商无果，可向合同约定的人民法院提起诉讼。第六条材料与设备6.1材料供应承包方应按照合同约定的材料质量标准，负责采购、供应合同范围内的各类材料。6.2设备供应承包方应按照合同约定的设备质量标准，负责采购、供应合同范围内的各类设备。6.3材料质量第八条安全生产与管理8.1安全生产责任承包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，加强施工现场的安全生产管理，确保工程安全。8.2安全防护措施承包方应制定并落实施工现场的安全防护措施，包括但不限于安全警示标志、防护设施、安全培训等。8.3安全事故处理如施工现场发生安全事故，承包方应立即启动应急预案，及时报告发包方，并按国家有关规定处理。第九条违约责任9.1发包方的违约如发包方违反合同约定，导致工程损失或进度延误的，应承担违约责任，向承包方支付违约金。9.2承包方的违约如承包方违反合同约定，导致工程质量问题、进度延误或其他损失的，应承担违约责任，向发包方支付违约金。9.3违约赔偿违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。违约利率为中国人民银行同期贷款基准利率。第十条争议解决10.1协商解决甲乙双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商无果，可向合同约定的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决如调解无果，甲乙双方可按照合同约定的仲裁委员会进行仲裁。10.4法律途径如仲裁无果，可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更甲乙双方同意，合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。11.2合同解除如合同履行过程中发生不可抗力等因素，导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同。第十二条合同的终止与失效12.1合同终止本合同在工程验收合格、合同款项支付完毕后终止。12.2合同失效如合同履行过程中发生法律法规变化、政策调整等因素，导致合同失效，甲乙双方应按照法律法规和政策要求处理。第十三条保密条款13.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或失效之日起五年。13.3违约责任如甲乙双方违反保密条款，导致对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规，具体适用法律、法规按双方约定。14.3争议解决如本合同的任何条款与法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行，其他条款继续有效。14.4合同的解除与终止如本合同在任何情况下解除或终止，甲乙双方应立即停止合同履行，妥善处理后续事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，参与本合同工程建设的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及国家相关法律法规，承担各自在工程建设过程中的责任和义务。1.3第三方权益第三方享有合同约定的权益，包括但不限于工程款支付、质量保证、安全防护等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入本合同工程，应经过甲乙双方同意，并签订书面协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：符合国家相关法律法规、具备相应资质、满足工程需求等。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同内容变更甲乙双方同意，第三方介入后，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，并经甲乙双方及第三方同意。3.2合同主体变更如第三方成为合同主体，甲乙双方应与第三方签订书面补充协议，明确双方权利义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在工程建设过程中，因其原因导致工程损失或质量问题，应承担的最高赔偿责任。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据第三方资质、工程风险等因素确定，并由甲乙双方在补充协议中约定。4.3第三方责任限额调整如第三方在工程建设过程中出现新的风险，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方违反合同约定，导致工程损失或进度延误的，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金。5.2第三方违约金计算违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。违约利率为中国人民银行同期贷款基准利率。第六条第三方争议解决6.1第三方争议解决如第三方与甲乙双方在合同履行过程中发生争议，通过友好协商解决；如协商无果，可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。第七条第三方权益保障7.1第三方权益保障甲乙双方应保障第三方的合法权益，包括但不限于合同履行、款项支付、权益维护等。7.2第三方权益维护如甲乙双方损害第三方权益，第三方有权依法维护自身权益。第八条合同的解除与终止8.1合同解除如合同履行过程中发生不可抗力等因素，导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同。8.2合同终止本合同在工程验收合格、合同款项支付完毕后终止。8.3第三方权益处理合同解除或终止后，第三方应按照甲乙双方约定，妥善处理后续事宜，包括但不限于工程验收、款项支付等。第九条不可抗力9.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力处理如因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方应协商解决。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规，具体适用法律、法规按双方约定。10.2争议解决如本合同的任何条款与法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行，其他条款继续有效。第十一条第三方知情权11.1第三方知情权甲乙双方在合同履行过程中，应如实告知第三方关于工程进展、款项支付等相关信息。11.2第三方监督权第三方有权对工程建设过程中的质量、安全等方面进行监督。第十二条附件本合同附件包括但不限于：工程量清单、合同价格明细表、工程进度款支付条款、违约金计算方式等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出合同范围内所有的工程量，包括但不限于植物种类、数量、种植位置、养护要求等。附件二：合同价格明细表详细列出合同总价以及构成，包括工程款、材料费、设备费、人工费等。附件三：工程进度款支付条款明确工程进度款支付的条件、时间、金额等。附件四：违约金计算方式详细说明违约金的计算方法，包括计算基数、比例、利率等。附件五：工程进度延误赔偿条款明确工程进度延误的赔偿标准和方法。附件六：材料质量标准详细列出材料质量的要求，包括品种、规格、来源等。附件七：设备供应合同如合同中涉及设备供应，应提供设备供应合同副本。附件八：安全生产措施详细列出施工过程中的安全生产措施，包括安全防护设施、操作规程等。附件九：安全事故处理程序明确安全事故的处理流程，包括报告、调查、赔偿等。附件十：合同变更协议如合同内容发生变更，应提供合同变更协议。附件十一：补充协议如合同履行过程中出现未尽事宜，可由甲乙双方签订补充协议。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定如发包方未按合同约定支付预付款、工程进度款、质量保证金等，应支付违约金。示例：发包方未按约定时间支付预付款，视为违约，应支付合同总价3%的违约金，即人民币2,400,000.00元。2.承包方违约行为及责任认定如承包方未按合同约定完成工程、出现质量问题、延期交付等，应支付违约金。示例：承包方未能在合同约定的工期内完成工程，视为违约，应支付合同总价5%的违约金，即人民币4,000,000.00元。3.第三方违约行为及责任认定如第三方未按合同约定提供服务或产品，导致工程损失或质量问题，应承担违约责任。示例：材料供应商提供的材料不符合合同约定的质量标准，导致工程质量问题，材料供应商应承担相应的违约责任。说明