2024年大数据中心建设劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大数据中心建设劳务分包合同本合同目录一览1.劳务分包概述1.1劳务分包范围1.2劳务分包内容1.3劳务分包量2.分包商责任2.1分包商资质要求2.2分包商义务2.3分包商违约责任3.发包方责任3.1发包方义务3.2发包方违约责任4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工期与进度5.1合同工期5.2工程进度5.3工期延误6.质量管理6.1质量标准6.2质量控制6.3质量异议7.安全文明施工7.1安全要求7.2文明施工要求7.3安全事故处理8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼时效10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露保密信息的责任11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约金计算13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的补充和修改14.2合同的转让14.3附件第一部分：合同如下：第一条劳务分包概述1.1劳务分包范围分包商同意按照发包方提供的技术要求和施工图纸，完成大数据中心建设相关的全部劳务工作。1.2劳务分包内容（1）施工人员的招聘、培训和管理；（2）施工所需材料的采购、运输和管理；（3）施工现场的布置、管理和清理；（4）按照发包方要求完成施工图纸所规定的各项施工工作；（5）提供现场技术支持和服务。1.3劳务分包量分包商须按照发包方提供的施工图纸和工程量清单，完成相应的劳务量。第二条分包商责任2.1分包商资质要求分包商须具备相关行业规定的资质，并具备完成合同约定的劳务能力。2.2分包商义务（1）按照约定的时间和质量要求完成劳务工作；（2）负责施工现场的安全管理；（3）负责施工人员的工资、福利和保险等事项；（4）协助发包方完成工程验收工作。2.3分包商违约责任分包商未能按照约定完成劳务工作，应承担违约责任，具体违约金计算方式按照合同约定的违约金计算方法执行。第三条发包方责任3.1发包方义务（1）按照约定时间提供完整的施工图纸和技术要求；（2）按照约定时间提供合格的施工场地；（3）按照约定时间支付合同价款；（4）协助分包商完成工程验收工作。3.2发包方违约责任发包方未能按照约定时间提供施工图纸、施工场地或支付合同价款，应承担违约责任，具体违约金计算方式按照合同约定的违约金计算方法执行。第四条合同价格4.1合同总价合同总价根据发包方提供的工程量清单、施工图纸及技术要求等资料，经双方协商确定。4.2价格调整合同价格在合同签订后，如因发包方要求调整工程量或施工图纸等原因导致合同价格变动，双方应按照实际变动情况进行调整。4.3支付方式发包方按照合同约定的付款节点，向分包商支付合同价款。支付方式可采用银行转账、支票等方式进行。第五条工期与进度5.1合同工期合同工期根据发包方提供的施工图纸、工程量清单及技术要求等资料，经双方协商确定。5.2工程进度分包商应按照合同约定的工期和工程进度要求，合理安排施工人员和管理人员，确保工程按期完成。5.3工期延误如分包商原因导致工程延期，分包商应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式按照合同约定的违约金计算方法执行。第六条质量管理6.1质量标准分包商完成的劳务应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提供的技术要求。6.2质量控制分包商应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量控制。6.3质量异议发包方在验收过程中如发现质量问题，分包商应在接到异议通知后及时整改，确保工程质量。第八条变更与解除8.1合同变更合同履行过程中，如因发包方要求变更工程量、施工图纸或技术要求等原因导致合同内容发生变化，双方应协商签订变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方协商一致可解除合同。合同解除后，分包商应按照发包方的要求办理相关手续，确保工程顺利进行。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点本合同争议解决的地点为合同签订地。9.3诉讼时效双方在履行合同过程中发生的争议，自争议发生之日起一年内未解决的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕后三年止。10.3泄露保密信息的责任如任何一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章确认后生效。11.3合同终止条件合同终止条件按照合同约定的条款执行。第十二条违约责任12.1违约行为违约行为包括未能履行合同约定的义务、未能按照约定的时间和质量要求完成工作等。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，具体违约金计算方式按照合同约定的违约金计算方法执行。12.3违约金计算违约金计算方法按照合同约定的计算方式执行。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。第十四条其他条款14.1合同的补充和修改本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，作为本合同的附件。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3附件本合同附件包括：合同图纸、工程量清单、技术要求、分包商资质证明等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入情形（1）甲乙双方同意，由第三方负责合同履行过程中的部分工作；（2）甲乙双方同意，第三方对合同履行过程进行监督、检查或评估；（3）甲乙双方同意，第三方参与合同争议的解决。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方在介入合同履行过程中，应对其行为负责，并承担相应的法律责任。第三方责任限额根据甲乙双方约定和法律规定执行。2.2第三方权利第三方根据合同约定和法律规定，享有合同约定的权利。2.3第三方义务第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于：（1）按照甲乙双方的要求，完成约定的工作；（2）保证其介入工作符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求；（3）配合甲乙双方完成合同履行过程中的各项工作。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，应根据合同约定和法律规定执行。第三方对甲方承担的责任，不应超过合同约定的范围。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，应根据合同约定和法律规定执行。第三方对乙方承担的责任，不应超过合同约定的范围。3.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的权利义务关系，应根据合同约定和法律规定执行。第三方对甲乙双方承担的责任，不应超过合同约定的范围。第四条第三方介入后的合同变更4.1合同变更程序当甲乙双方同意第三方介入时，应签订书面变更协议，明确第三方的权利义务和责任限额。4.2合同变更内容合同变更内容应包括第三方的工作范围、权利义务、责任限额等。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入争议解决当甲乙双方与第三方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2第三方独立争议解决第三方与甲乙双方之间发生的争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。第六条第三方介入后的违约责任6.1第三方违约行为第三方违约行为包括未能履行合同约定的义务、未能按照约定的时间和质量要求完成工作等。6.2第三方违约责任承担第三方应承担违约责任，具体违约金计算方式按照合同约定的违约金计算方法执行。6.3第三方违约责任限额第三方违约责任限额根据甲乙双方约定和法律规定执行。第七条第三方介入后的其他条款修正7.1合同的补充和修改本合同未尽事宜，由甲乙双方与第三方签订补充协议，作为本合同的附件。7.2合同的转让未经甲乙双方同意，第三方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。7.3附件本合同附件包括：第三方介入协议、第三方资质证明等。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细描述了工程的具体设计要求、施工图纸、技术参数等信息，是分包商进行施工的依据。附件2：工程量清单列出了工程所需的材料、工作量等详细信息，用于确定合同价格和计算劳务量。附件3：技术要求明确了工程所需遵循的技术规范、标准和要求，包括材料、设备、施工方法等。附件4：分包商资质证明证明了分包商的合法资质和能力，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。附件5：第三方介入协议明确了第三方的身份、工作范围、责任限额等信息，是第三方介入合同履行的依据。附件6：第三方资质证明证明了第三方的合法资质和能力，包括相关行业许可证、资质证书等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照约定的时间和质量要求完成劳务工作。2.分包商未能按照约定提供施工材料或设备。3.分包商未能按照约定进行施工安全防护。4.发包方未能按照约定时间提供施工图纸、场地或支付合同价款。5.发包方未能按照约定提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。6.第三方未能按照约定完成介入工作或违反合同约定。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同约定的违约金计算方法进行计算。2.损失赔偿：根据实际损失情况进行赔偿，包括直接损失和间接损失。3.工期延误：按照合同约定的工期顺延方式进行处理。示例说明：如果分包商未能按照约定时间完成劳务工作，应按照合同约定的违约金计算方法支付违约金，并赔偿因工期延误给发包方造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年大数据中心建设劳务分包合同，由甲乙双方签订。2.劳务分包：指分包商按照发包方的要求，完成指定的劳务工作。3.违约：指未能履行合同约定的义务或违反合同约定的行为。4.违约金：指违约方按照合同约定的计算方法支付给守约方的赔偿金。5.损失赔偿：指因违约行为导致的直接损失和间接损失的赔偿。6.工期延误：指因违约行为