2024年大型风力发电项目投资建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型风力发电项目投资建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同项目2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资预算第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1工期期限4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议解决第六条技术与设计6.1技术要求6.2设计变更6.3技术培训第七条环境保护与安全7.1环保要求7.2安全生产7.3应急预案第八条合同的履行8.1承包人义务8.2发包人义务8.3合同的转让第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3免责条款第十条争议解决10.1争议范围10.2协商解决10.3仲裁或诉讼第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的后果第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的后果第十三条合同的附则13.1合同的生效13.2合同的修改13.3合同的解除和终止第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律适用14.4合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同项目2.1项目名称2.2项目地点2.2.1本项目位于省市县，具体建设地点由发包人和承包人另行签订具体地理位置协议。2.3项目规模2.3.1本项目规划装机容量为万千瓦，具体建设规模由发包人和承包人另行签订具体容量协议。2.4项目投资预算2.4.1本项目总投资预算为亿元人民币，具体投资预算由发包人和承包人另行签订具体预算协议。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1承包人应按照合同约定完成本项目全部工作，包括但不限于风力发电机的采购、安装、调试、运行维护等，合同总价为亿元人民币（大写：人民币玖拾玖亿捌仟万元整），具体金额由发包人和承包人另行签订具体价格协议。3.2价格调整机制3.2.1合同总价在签订后一年内有效，如因市场行情变化、政策调整等原因导致成本发生较大变化，双方可按照事先约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式3.3.1发包人应按照合同约定的付款进度，向承包人支付合同价款。支付方式为银行转账，具体支付事宜由发包人和承包人另行签订具体支付协议。第四条合同工期4.1工期期限4.1.1承包人应在本合同签订后个月内完成本项目全部工作。4.2工期延误4.2.1如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金。4.3提前完成奖励4.3.1如承包人提前完成本项目，发包人可视情况给予提前完成奖励，具体奖励事宜由发包人和承包人另行签订具体奖励协议。第五条工程质量5.1质量标准5.1.1本项目质量标准应符合国家及行业相关法律法规、标准和规范要求。5.2质量监督5.2.1发包人和承包人应共同对项目质量进行监督，确保项目质量符合合同约定。5.3质量争议解决5.3.1如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行解决。第六条技术与设计6.1技术要求6.1.1承包人应按照发包人提供的设计要求和相关技术标准完成本项目。6.2设计变更6.2.1如需进行设计变更，应由发包人提出，双方协商一致后方可进行。6.3技术培训6.3.1承包人应对发包人及其员工进行本项目相关技术培训，确保发包人能够独立操作和维护本项目。第八条合同的履行8.1承包人义务8.1.1承包人应按照合同约定完成本项目全部工作，并保证项目质量符合合同约定。8.1.2承包人应按照合同约定的工期完成本项目，如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金。8.1.3承包人应按照合同约定和国家及行业相关法律法规、标准和规范要求进行本项目的设计、施工、验收等工作。8.2发包人义务8.2.1发包人应按照合同约定支付合同价款，并按照合同约定的付款进度向承包人支付。8.2.2发包人应提供本项目所需的土地、场地、设施、资料等，并保证提供的资料真实、准确、完整。8.2.3发包人应按照合同约定对承包人进行技术培训，确保承包人能够独立操作和维护本项目。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1承包人未按照合同约定完成本项目工作，或项目质量不符合合同约定的，视为违约。9.1.2发包人未按照合同约定支付合同价款，或提供的资料不真实、不准确、不完整的，视为违约。9.2违约责任9.2.1如承包人违约，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的损失。9.2.2如发包人违约，发包人应按照合同约定向承包人支付违约金，并承担因此给承包人造成的损失。9.3免责条款9.3.1因不可抗力原因导致承包人无法按照合同约定完成本项目的，承包人不承担违约责任。9.3.2因不可抗力原因导致发包人无法按照合同约定支付合同价款或提供资料的，发包人不承担违约责任。第十条争议解决10.1争议范围10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决。10.1.2协商不成的，争议事项应提交仲裁委员会仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2协商解决10.2.1双方应保持沟通，及时解决履行合同过程中的问题。10.2.2双方可设立专门的工作组，负责协调解决合同履行过程中的具体问题。10.3仲裁或诉讼10.3.1双方同意，仲裁委员会的决定是终局的，对双方均具有法律约束力。10.3.2双方同意，有管辖权的人民法院的判决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.1.1在合同履行过程中，如发生不可抗力原因导致合同无法履行，双方均可提出解除合同。11.1.2在合同履行过程中，如发生双方协商一致解除合同的情况。11.2合同解除的后果11.2.1合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于结算、赔偿等。11.2.2合同解除后，承包人应立即停止本项目的工作，并按照发包人的要求进行善后处理。第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.1.1在合同履行完成后，合同自然终止。12.1.2在合同履行过程中，如发生不可抗力原因导致合同无法履行，且双方未能协商一致解除合同的，合同自然终止。12.2合同终止的后果12.2.1合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于结算、赔偿等。12.2.2合同终止后，承包人应立即停止本项目的工作，并按照发包人的要求进行善后处理。第十三条合同的附则13.1合同的生效13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.1.2本合同的生效，以双方签字（或盖章）的日期为合同的开始履行日期。13.2合同的修改13.2.1合同履行过程中，如双方同意对合同进行修改，应以书面形式签订修改协议，作为本合同的附件。13.2.2第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介方、咨询方、监理方等，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。第十八条第三方介入18.1第三方定义18.1.1第三方是指除甲乙方之外的，参与本合同履行过程的各类机构或个人。18.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。18.2第三方责任18.2.1第三方介入本合同履行过程中，应遵守国家及行业相关法律法规、标准和规范要求。18.2.2第三方应按照合同约定和甲乙双方的指示，履行相应的义务，并承担相应的责任。18.2.3第三方应对其提供的服务或产品的质量、安全、合法性等负责，并承担因此给甲乙双方造成的损失。18.3第三方限额责任18.3.1甲乙双方与第三方签订的合同中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。18.3.2甲乙双方应根据合同约定和实际情况，与第三方协商确定合理的责任限额。18.3.3第三方在承担责任时，不得超出甲乙双方与其签订合同时确定的责任限额。18.4第三方违约处理18.4.1如第三方违约，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行解决。18.4.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿，并按照合同约定追究其违约责任。18.5第三方权益保护18.5.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。18.5.2甲乙双方应协助第三方履行其合同义务，并按照合同约定提供必要的条件和支持。18.6第三方合同管理18.6.1甲乙双方与第三方签订的合同，应提交给对方进行备案，并由甲乙双方共同监督履行。18.6.2甲乙双方应定期与第三方进行沟通，了解合同履行情况，并解决履行过程中出现的问题。18.7第三方信息保密18.7.1甲乙双方与第三方签订的合同中，应包含保密条款，明确保密内容和保密期限。18.7.2第三方应对其在履行合同过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密，并不得泄露给任何第三方。18.8第三方退出18.8.1如第三方因故需要退出合同，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定的方式进行善后处理。18.8.2第三方退出合同后，甲乙双方应按照合同约定处理与第三方相关的后续事宜。第十九条甲乙方的权利和义务19.1甲乙双方在合同履行过程中，应严格按照合同约定履行各自的义务。19.2甲乙双方应协助第三方履行其合同义务，并按照合同约定提供必要的条件和支持。19.3甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。19.4甲乙双方应对第三方在履行合同过程中获取的商业秘密、技术秘密等予以保密，并不得泄露给任何第三方。第二十条合同的生效、修改和解除20.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。20.2合同履行过程中，如双方同意对合同进行修改，应以书面形式签订修改协议，作为本合同的附件。20.3如合同履行过程中出现不可抗力等导致合同无法履行的情况，双方可协商一致解除合同。20.4合同解除后，甲乙双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于结算、赔偿等。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资格证明附件二：项目地理位置图附件三：风力发电项目设计方案附件四：风力发电项目施工图纸附件五：设备采购清单附件六：工程进度计划表附件七：付款进度安排表附件八：质量监督与验收标准附件九：安全生产管理制度附件十：环境保护措施方案附件十一：技术培训方案附件十二：保密协议附件十三：知识产权归属协议附件十四：合同价款支付凭证附件十五：工程验收报告说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定完成工作，或项目质量不符合合同约定。2.发包人未按照合同约定支付价款，或提供的资料不真实、不准确、不完整。3.承包人未按照合同约定和国家及行业相关法律法规、标准和规范要求进行设计、施工、验收等工作。4.发包人未按照合同约定提供项目所需的土地、场地、设施、资料等。5.承包人未按照合同约定进行技术培训，或发包人未按照合同约定接受技术培训。6.双方未按照合同约定履行各自的义务，导致合同无法履行或造成损失。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应承担因违约导致的一方损失的利润。3.违约方应承担因违约造成的合同解除后的善后处理费用。4.违约方应承担合同约定的违约金。例如，如果承包人未按照合同约定完成工作，导致发包人损失了万元，那么承包人应承担这部分损失。如果发包人未按照合同约定支付价款，导致承包人损失了万元，那么发包人应承担这部分损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同解除：指合同双方或一方按照合同约定或法律规定，终止合同效力的行为。3.违约金：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定，应支付给对方的金钱赔偿。4.知识产权：指作品、发明、实用新型、外观设计等依法受到保护的权利。5.法律法规：指国家立法机关制定的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。6.合同价款：指甲乙双方约定的，承包人完成本项目工作应获得的报酬。7.技术培训：指承包