二级建造师考试建设工程法规及相关知识试卷及解答参考(2025年)

2025年二级建造师考试建设工程法规及相关知识模拟试卷(答案在后面)一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程竣工验收应当具备以下条件：（）A、卡拉OK包厢内建筑面积超过30平方米，但用做舞池的建筑面积超过50平方米B、卡拉OK包厢内建筑面积超过20平方米，但用做舞池的建筑面积超过70平方米C、卡拉OK包厢内建筑面积超过40平方米，但用做舞池的建筑面积超过30平方米D、卡拉OK包厢内建筑面积超过50平方米，但用做舞池的建筑面积超过20平方米2、下列哪个制度不适用于我国建筑行业的安全生产管理？（）A、安全生产责任制度B、安全生产许可制度C、工程质量终身责任制度D、安全生产培训制度3、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工项目经理的规定，下列哪项是正确的？（）A、项目经理必须是持有相应职业资格证书的人员B、项目经理注册后，具有终身项目经理的资格C、项目经理需同时具备工程技术和经济管理方面的专业知识D、项目经理在施工现场不能代表建设单位4、根据《建筑法》规定，下列关于建筑工程监理的说法错误的是（）。A、监理工程师应当按照工程监理合同约定，对承包单位在施工质量、进度等方面进行监督检查B、监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正C、监理工程师对施工中出现的问题，应当及时提出改进建议，并向建设单位报告D、监理工程师应当对施工过程中的安全措施进行检查，发现安全事故隐患，应当及时向施工单位报告，并要求施工单位整改5、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于建设单位质量责任的说法错误的是（）。A、建设单位应当依法对建设工程质量负责B、建设单位应当加强对建设工程质量的管理，建立健全质量保证体系C、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位D、建设单位不得将建设工程肢解发包给不具有相应资质等级的单位6、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于建设工程合同的说法错误的是（）。A、建设工程合同应当采用书面形式B、建设工程合同应当明确工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等内容C、建设工程合同当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同约定全面履行自己的义务D、建设工程合同当事人不得约定降低工程质量标准7、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A、1B、2C、3D、58、施工单位应当对管理人员和作业人员（），每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。A、每年至少进行一次安全生产教育培训B、每季度至少进行一次安全生产教育培训C、每月至少进行一次安全生产教育培训D、每半年至少进行一次安全生产教育培训9、某建筑公司在施工过程中，因未遵守安全生产管理规定，导致施工现场发生严重事故，造成直接经济损失300万元，并有3名工人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故10、【题目】某建筑工程项目采用公开招标方式，招标文件中规定投标有效期至2024年5月30日，投标保证金为5万元。投标人甲于2024年5月29日提交了投标文件和保证金。下列关于本案的说法正确的是：A.投标人甲的投标文件有效，但不影响其他投标人的投标B.投标人甲未能在规定的投标有效期内提交投标文件，其投标无效C.投标人甲的投标文件和保证金应视为不符合招标文件的要求D.由于投标人甲的投标文件在有效期内，招标人应接受其投标11、【题目】某施工项目在施工过程中，发现国民党时期遗留的油库，存在严重安全隐患。建设单位要求施工单位立即将其拆除，并委托当地文物部门进行考古发掘。根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于该行为的说法正确的是：A.施工单位可以将该任务委托给有资质的专业单位B.施工单位可以自行拆除，并在拆除过程中保障文物安全C.施工单位必须取得文物部门批准，方可拆除D.文物部门可以决定施工单位不进行拆除，由文物部门负责拆除12、【题目】某建筑工程合同约定，承包人应在接到建设单位支付进度款通知后15日内完成支付。若因建设单位未能按时向承包人支付进度款，导致工期延误，下列关于工期延误的说法正确的是：A.工期延误应完全由建设单位承担责任B.工期延误应由建设单位和承包人共同承担责任C.工期延误应由承包人承担责任D.无论造成工期延误的原因何在，均不产生工期延误的后果13、在建设工程合同中，下列关于工程款支付的表述中，正确的是（）。A.发包人应当按照合同约定支付工程款，但可以不按照约定的时间支付B.发包人不得拖欠工程款，但可以按月预付款C.发包人应当按照合同约定支付工程款，并按照约定的支付比例预付款D.发包人可以拖欠工程款，但应当在竣工后一次性支付14、根据《建筑法》规定，下列关于建筑施工企业资质的表述中，错误的是（）。A.建筑施工企业应当依法取得相应的资质等级B.建筑施工企业资质分为总承包资质和专业承包资质C.建筑施工企业资质等级分为一级、二级、三级D.建筑施工企业应当根据工程规模和技术要求选择相应的资质等级15、在建设工程中，下列关于安全生产责任的表述中，正确的是（）。A.施工单位应当对施工现场的安全生产负全部责任B.施工单位对施工现场的安全生产负主要责任，监理单位负次要责任C.施工单位对施工现场的安全生产负次要责任，监理单位负主要责任D.施工单位和监理单位共同对施工现场的安全生产负同等责任16、根据《建筑法》，建筑施工企业按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，（）。A、可以依据经验适当调整施工技术标准B、可以依据建设单位要求调整设计图纸C、不得偷工减料D、可以适当降低工程质量17、某建筑公司以欺骗手段取得资质证书，根据《建筑法》，发证机关可以责令该公司限期改正，处以罚款，情节严重的，可以（）。A、处以50万元以下罚款B、降低资质等级C、给予警告，暂不处理D、吊销资质证书18、根据《建筑法》的规定，工程监理单位转让监理业务的行为应承担的责任是（）。A、工程监理单位无需承担任何责任B、对建设单位处以罚款C、对工程监理单位处以罚款，没收违法所得，降低资质等级或吊销资质证书D、取消其注册登记资格19、关于变更设计文件的下列说法中，正确的是：（

）A.设计变更文件应由建设单位签证并盖章B.设计变更文件应由设计单位签证并盖章C.设计变更文件应由施工单位签证并盖章D.设计变更文件应由监理单位签证并盖章20、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（

）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15B.30C.60D.9021、建设工程中，甲施工单位按照乙设计单位的设计图纸进行施工，实训监理单位进行现场监理，丙建设单位最终对工程质量进行验收。关于民事责任，下列说法正确的是：（

）A.建设单位承担全部责任B.施工单位承担全部责任C.监理单位承担全部责任D.设计单位和施工单位承担连带责任22、根据《建筑法》的规定，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立合同，合同中必须明确约定（）。A.工程质量、工期、造价B.工程质量、工期、造价、技术标准C.工程质量、工期、造价、设计要求D.工程质量、工期、造价、施工图纸23、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量验收的说法中，错误的是（）。A.施工质量验收应当在工程完工后进行B.施工质量验收应当由施工承包单位组织实施C.施工质量验收应当与施工过程同步进行D.施工质量验收应当符合国家标准、行业标准24、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产责任的说法中，错误的是（）。A.施工单位应当建立健全安全生产责任制B.施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员C.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训D.施工单位应当将安全生产责任书与施工合同同时签订25、下列关于仲裁协议效力的表述中，正确的是（）。A、合同无效，仲裁协议亦无效B、仲裁协议有效，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁C、仲裁委员会有权对发生争议的当事人订立的有效仲裁协议的效力作出决定D、一方当事人受胁迫订立仲裁协议，该仲裁协议无效26、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、出入通道口等危险部位，设置明显的（）。A、安全警示标志B、公开栏C、安全责任牌D、安全管理牌27、关于总承包单位与分包单位工程质量责任的说法，正确的是（）。A、总承包单位应当对分包工程的质星承担完全责任B、分包单位与总包单位对分包工程的质量承担连带责任C、分包单位出现质量事故，建设单位应当向分包单位直接追究质量责任D、分包单位出现质量事故，建设单位应当向总承包单位和分包单位追究责任28、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工企业质量责任的说法错误的是：A.施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工B.施工单位应当建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理C.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验D.施工单位不得转包或者违法分包工程29、关于建设工程合同履行的相关规定，下列说法正确的是：A.建设单位应按照合同约定支付工程预付款B.工程进度款支付的平均单价与合同约定的单价不一致，施工方有权拒绝支付工程进度款C.工程验收合格后，施工方应提交竣工验收报告D.工程竣工验收合格后，施工单位仍可要求发包单位支付工程款30、在施工过程中，如发现工程协议的建筑工程设计不符合国家规定的设计深度要求，下列处理方式中，正确的有：A.直接按国家规定的设计深度要求修改设计B.与建设单位协商后，按原设计要求施工C.向工程建设主管部门报告，并根据具体情况修改设计D.继续按原设计要求施工，待发现问题后再进行修改31、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工图设计文件审查的说法中，错误的是（）。A.施工图设计文件审查合格后方可施工B.施工图设计文件审查应在施工前进行C.施工图设计文件审查应由具备相应资质的机构进行D.施工图设计文件审查合格后，不得擅自变更32、根据《中华人民共和国招标投标法》，下列关于招标投标的说法中，正确的是（）。A.招标人可以不按照法定程序进行招标B.招标人可以要求投标人提供投标保证金，但不得收取投标保证金C.招标人可以委托招标代理机构办理招标事宜D.投标人可以不按照招标文件的要求编制投标文件33、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产费用的说法中，正确的是（）。A.施工单位应当根据工程特点和工期长短确定安全生产费用B.施工单位应当将安全生产费用纳入施工合同C.施工单位可以将安全生产费用用于其他用途D.施工单位不需要向建设单位报送安全生产费用使用情况34、中标人的投标应当符合（）。A、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外C、能够满足招标文件的实质性要求，并且惠及招标人的利益D、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并且惠及招标人的利益35、建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，应（）。A、追究刑事责任B、吊销资质证书C、降低资质等级D、处工程合同价款2%以上4%以下的罚款36、下列各项中，属于无效合同的是（）。A、合同的内容违反法律、行政法规的强制性规定B、因重大误解订立的合同C、订立时显失公平的合同D、乘人之危订立的合同37、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑物折旧的主要方法是（

）A.重置成本法B.收益现值法C.成新折扣法D.统计分析法38、在建设工程质量管理中，关于施工图的审查，以下说法错误的是（

）A.施工图必须经审核批准后方可使用B.施工图审查单位应当对审查结果负责C.施工图审查一般由施工图设计文件的生产单位进行D.审查内容包括设计深度、符合工程强制性标准的要求等39、关于招标投标活动中的不正当竞争行为，以下说法错误的是（

）A.中标人不得再与其他投标人就同一项目进行重新招标B.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人C.投标人不得串通投标、抬高标价或压低标价D.评标委员会成员应当回避与自己有利害关系的情况40、根据《中华人民共和国建筑法》，以下哪项不属于建设单位应具备的基本条件？A.具有法人资格B.具有必要的资金C.具有良好的信誉D.具有符合国家标准的设计能力41、《中华人民共和国招标投标法》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的多少？A.2%B.3%C.5%D.8%42、关于施工合同争议的解决方式，以下哪种方式不属于法定解决途径？A.行政调解B.民事诉讼C.行政诉讼D.仲裁43、根据《建筑法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10B、15C、20D、3044、下列哪项不属于建筑市场主体的行政管理对象？A、对建设活动承担法律责任的相对人B、对建设活动承担法律责任的管理者C、作为建设工程质量责任的建筑施工企业D、作为建设工程法律责任的承接方45、以下哪个选项是按照《建筑法》规定的关于建筑安全生产管理的规定？A、施工单位的法定代表人对本单位的安全生产负责B、作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见C、建设单位可以根据工程特点，指定部分工程的设计工作由该工程监理单位完成D、建设单位可以明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量46、在建设工程中，下列哪种行为属于违法分包？A.分包单位将其承包的部分工程分包给具有相应资质的施工单位B.施工单位将全部工程分包给具有相应资质的施工单位C.施工单位将工程分包给不具备相应资质的单位D.施工单位与其母公司之间相互分包工程47、下列关于工程验收权力的说法，正确的是：A.工程的勘察、设计、施工、监理单位均有权对工程进行验收B.只有建设单位有权对工程进行验收C.工程验收应由质量监督机构负责D.工程验收应由施工单位自行决定48、建设工程施工合同中，以下哪项不属于合同变更的内容？A.增减合同约定的工程量B.改变合同约定的工期C.改变合同约定的质量标准D.增加合同约定的安全防护措施49、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程实行质量保修制度。下列关于保修期限的说法正确的是：A.屋面防水工程的最低保修期限为2年B.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期C.装修工程的最低保修期限为5年D.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限50、施工单位未按照国家有关标准规范施工，造成工程质量不符合规定标准，导致建筑物倒塌事故。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处以：A.十万元以上五十万元以下的罚款B.撤销其与安全生产有关的资格C.处三年以上七年以下有期徒刑D.以上皆可51、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起多少日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门备案？A.7天B.15天C.30天D.60天52、关于建设工程合同效力的问题，以下说法正确的是：（）A.合同双方未在合同中明确约定合同效力的，合同无效B.合同双方在合同中约定合同效力的，合同无效C.合同双方未在合同中明确约定合同效力的，合同有效D.合同双方在合同中约定合同效力的，合同有效53、以下哪项不属于建设工程合同的主要内容？（）A.合同标的B.合同价格C.合同工期D.合同质量54、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，以下关于施工许可管理的说法正确的是：（）A.施工许可由建设单位申请B.施工许可由施工单位申请C.施工许可由设计单位申请D.施工许可由监理单位申请55、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、3C、6D、1256、关于施工中垫资的说法，正确的是()。A、垫资的法律性质是工程欠款B、垫资利息的利率最高不受限制C、当事人之间垫资条款无效的，承包人不能请求发包人支付垫资利息D、当事人对垫资利息事先有约定，其利率低于中国人民银行发布的同期利率，则该约定对于双方具有法律约束力57、以下关于建设工程招标投标的说法，不正确的是()。A、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜B、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日C、招标项目需要划分标段，确定工期的，招标人应当合理划分标段，确定工期D、发售资格预审文件、招标文件收取的费用标准必须按照严格规定58、《建筑法》规定，建设单位不得与监理单位有隶属关系或其他利害关系，下列不属于利害关系的是（）。A.监理单位为建设单位提供咨询服务B.监理单位参与建设单位的项目立项C.监理单位的高级管理人员曾是建设单位的员工D.监理单位的母公司是建设单位的子公司59、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量的叙述错误的是（）。A.施工单位应为施工过程的质量控制提供必要的保障B.施工单位对施工质量负责，承担施工质量的全部责任C.施工单位应建立质量管理体系，并严格执行D.施工单位应积极配合政府监管部门对施工质量的监督检查60、在施工合同中，关于工期延误的处理，下列说法不正确的是（）。A.因不可抗力导致工期延误，承包人可请求延期B.因工程变更导致工期延误，发包人应承担相应的延期损失C.因承包人原因导致工期延误，承包人应承担责任D.承包人请求延期，应提供相应的证据二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程实行质量保修制度。下列关于保修范围和最低保修期限的说法正确的是：A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年E.园林绿化工程，为1年2、关于建设工程合同，以下说法正确的是（）A.建设工程合同可以约定违约金B.建设工程合同必须采取书面形式C.建设工程合同的当事人可以约定争议解决方式D.建设工程合同在履行过程中，如发生争议，应首先协商解决E.建设工程合同履行完毕后，合同终止3、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证应当具备的条件有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求C.已经确定建筑施工企业D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.有保证工程质量和安全的具体措施4、关于建设工程承包合同，以下说法正确的是（）A.承包人应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人C.发包人可以要求承包人垫付工程建设资金D.施工合同签订后，承包人的项目经理按约定发生变更的，应当经建设单位确认5、在施工合同履行过程中，发包人未按约定支付工程款，承包人可以采取的措施包括：A.停工并要求赔偿因停工造成的损失B.直接解除合同C.要求发包人支付违约金D.向法院申请支付令E.将已完成的工程自行处理以抵偿工程款6、根据《建设工程质量管理条例》，下列哪些行为属于违法分包？A、施工单位将其承包的全部建设工程转包给其他单位B、施工单位将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转包给其他单位C、施工单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位D、施工单位将建设工程非主体结构的施工分包给具有相应资质条件的单位E、施工单位将建设工程的专业工程分包给具有相应资质条件的单位7、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.已经确定建筑施工企业D.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求E.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料8、根据《建筑法》的规定，下列关于建设工程勘察、设计活动的说法中，正确的有（）。A.勘察、设计单位必须依法取得相应的等级资格，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察、设计单位按照规定必须进行建设工程质量分级验收C.勘察、设计文件应当符合国家规定的建设工程勘察、设计深度要求D.勘察、设计单位必须参与工程监理，并对工程的安全、质量监督负责E.勘察、设计单位不得转让资质证书、图签等，期满后按原单位编制的相关资料上交9、在建设工程施工合同中，发包人未按约定支付工程款，承包人可以采取哪些措施？A.停工B.要求支付违约金C.直接解除合同D.向人民法院提起诉讼E.暂停施工直到款项付清10、根据《建筑法》规定，建筑工程监理应当依照法律、法规和工程建设强制性标准实施，并对以下哪些内容进行监督检查？A.施工单位的质量保证体系B.设计单位的设计文件C.施工单位使用的建筑材料、建筑构配件和设备D.施工单位进行的施工组织设计11、根据《合同法》，关于违约责任的说法，正确的有（）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任以违反合同义务为要件C.违约责任可由当事人在法定范围内约定D.违约责任必须支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责任12、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列哪些行为属于非法建筑工程？（）A.未经批准擅自开工的建筑工程B.未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自开工的建筑工程C.未按照审批的建筑工程设计图的施工要求施工的建筑工程D.使用了未经检验或者检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的建筑工程13、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循的原则包括：A.公开B.公正C.平等竞争D.利润最大化E.诚实信用14、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，以下哪些属于招标投标活动中的禁止事项？（）A、投标人相互串通投标报价B、投标人向招标人或者评标委员会成员行贿C、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人D、招标人泄露标底15、关于建设工程竣工图的编制，以下说法正确的是（）。A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.对于较大修改超出施工图drawings的范围，则必须重新绘制竣工图D.对于较大的施工现场施工平面布置改变的，不必重新绘制竣工图E.竣工图的图签应由施工单位负责人签名16、关于建筑工程施工许可管理，以下哪些说法是正确的？A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月C.开工前，总监理工程师应当对施工组织设计进行审查D.建设单位应当依照法律、法规和国务院的规定办理建设工程竣工备案E.建设单位应当自工程竣工合格之日起15个工作日内，向发证机关申请竣工验收17、关于建筑市场诚信行为信息的公布，下列说法正确的是：A.不良行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息的公布期限一般为3年C.涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息不得公开D.对整改确有实效的，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月E.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告18、根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪些行为属于建设单位应当履行的建设工程安全生产管理职责？（）A.在工程招标时，对投标人的安全生产条件进行审查B.要求施工单位必须编制安全技术措施和组织设计C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.在施工现场设置明显的安全生产警示标志E.对施工单位提出的涉及安全生产的问题，及时作出决定19、根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。A、张先生按照规定参加失业保险，已缴纳失业保险费满10年，非本人意愿中断就业B、李先生按照规定参加失业保险，已缴纳失业保险费满1年，非本人意愿中断就业C、王先生按照规定参加失业保险，已缴纳失业保险费满3年，非本人意愿中断就业D、赵先生按照规定参加失业保险，已缴纳失业保险费满6个月，非本人意愿中断就业E、王先生按照规定参加失业保险，已缴纳失业保险费满1年，非本人意愿中断就业20、关于施工合同中工程款支付的下列说法，正确的是：A.工程进度款支付进度应与施工进度同步B.工程款支付应按照合同约定的工程进度和支付比例支付C.业主不得拖延工程款支付，因拖延支付造成施工单位损失的，应承担违约责任D.当工程发生变更时，可按变更后的合同约定的工程进度和支付比例支付工程款E.业主可根据实际情况调整支付进度，但不得低于合同约定的支付比例2025年二级建造师考试建设工程法规及相关知识模拟试卷及解答参考一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程竣工验收应当具备以下条件：（）A、卡拉OK包厢内建筑面积超过30平方米，但用做舞池的建筑面积超过50平方米B、卡拉OK包厢内建筑面积超过20平方米，但用做舞池的建筑面积超过70平方米C、卡拉OK包厢内建筑面积超过40平方米，但用做舞池的建筑面积超过30平方米D、卡拉OK包厢内建筑面积超过50平方米，但用做舞池的建筑面积超过20平方米答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定，建筑工程竣工验收应当具备以下条件：（一）陪同人已满一定的年龄要求，且身体健康；（二）设置有符合国家规定的消防设施和安全设施；（三）符合国家规定的房屋建筑标准；（四）建筑工程质量验收合格。其中，条件（二）要求卡拉OK包厢内建筑面积超过30平方米，但用做舞池的建筑面积超过50平方米。2、下列哪个制度不适用于我国建筑行业的安全生产管理？（）A、安全生产责任制度B、安全生产许可制度C、工程质量终身责任制度D、安全生产培训制度答案：B解析：在我国的建筑行业中，安全生产管理主要依托于以下制度：安全生产责任制度、安全生产许可制度、安全生产培训制度、安全生产责任追究制度等。C选项中的“工程质量终身责任制度”适用于工程质量的管理，与安全生产管理不完全相同。3、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工项目经理的规定，下列哪项是正确的？（）A、项目经理必须是持有相应职业资格证书的人员B、项目经理注册后，具有终身项目经理的资格C、项目经理需同时具备工程技术和经济管理方面的专业知识D、项目经理在施工现场不能代表建设单位答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十一条规定，施工单位应当依法设置项目负责人。项目负责人应当具备与本工程相适应的工程技术和工程管理资格。A选项中的“项目经理必须是持有相应职业资格证书的人员”符合法规要求。其他选项中，B选项的“终身项目经理”资格不存在；C选项要求项目经理同时具备工程技术和经济管理方面的专业知识，并非法规中的要求；D选项表示项目经理不能代表建设单位，与法规相悖。4、根据《建筑法》规定，下列关于建筑工程监理的说法错误的是（）。A、监理工程师应当按照工程监理合同约定，对承包单位在施工质量、进度等方面进行监督检查B、监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正C、监理工程师对施工中出现的问题，应当及时提出改进建议，并向建设单位报告D、监理工程师应当对施工过程中的安全措施进行检查，发现安全事故隐患，应当及时向施工单位报告，并要求施工单位整改答案：B解析：根据《建筑法》第三十五条规定，监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。因此，选项B描述正确。其他选项均为监理工程师的职责范围。所以选项B错误。5、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于建设单位质量责任的说法错误的是（）。A、建设单位应当依法对建设工程质量负责B、建设单位应当加强对建设工程质量的管理，建立健全质量保证体系C、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位D、建设单位不得将建设工程肢解发包给不具有相应资质等级的单位答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》第五条规定，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。因此，选项C描述正确。其他选项均属于建设单位的质量责任。所以选项C错误。6、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于建设工程合同的说法错误的是（）。A、建设工程合同应当采用书面形式B、建设工程合同应当明确工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等内容C、建设工程合同当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同约定全面履行自己的义务D、建设工程合同当事人不得约定降低工程质量标准答案：D解析：根据《中华人民共和国合同法》第二百七十六条规定，建设工程合同当事人不得约定降低工程质量标准。因此，选项D描述错误。其他选项均为建设工程合同的相关规定。所以选项D错误。7、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：《招标投标法实施条例》第二十三条明确规定，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。8、施工单位应当对管理人员和作业人员（），每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。A、每年至少进行一次安全生产教育培训B、每季度至少进行一次安全生产教育培训C、每月至少进行一次安全生产教育培训D、每半年至少进行一次安全生产教育培训答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十五条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。9、某建筑公司在施工过程中，因未遵守安全生产管理规定，导致施工现场发生严重事故，造成直接经济损失300万元，并有3名工人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故答案：D解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条的规定，根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故等级分为以下等级（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。因此，本题事故属于一般事故。10、【题目】某建筑工程项目采用公开招标方式，招标文件中规定投标有效期至2024年5月30日，投标保证金为5万元。投标人甲于2024年5月29日提交了投标文件和保证金。下列关于本案的说法正确的是：A.投标人甲的投标文件有效，但不影响其他投标人的投标B.投标人甲未能在规定的投标有效期内提交投标文件，其投标无效C.投标人甲的投标文件和保证金应视为不符合招标文件的要求D.由于投标人甲的投标文件在有效期内，招标人应接受其投标【答案】B【解析】根据《招标投标法》第十六条第三款规定，投标人在指定的投标期限内投标，投标保证金随投标文件一并提交的，投标保证金应当在投标有效期结束之日起30日内退还。本题中，投标人甲的投标文件确实在投标有效期内，但其保证金提交时间已经超过投标有效期的前一天，因此不符合招标文件的要求，其投标无效。11、【题目】某施工项目在施工过程中，发现国民党时期遗留的油库，存在严重安全隐患。建设单位要求施工单位立即将其拆除，并委托当地文物部门进行考古发掘。根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于该行为的说法正确的是：A.施工单位可以将该任务委托给有资质的专业单位B.施工单位可以自行拆除，并在拆除过程中保障文物安全C.施工单位必须取得文物部门批准，方可拆除D.文物部门可以决定施工单位不进行拆除，由文物部门负责拆除【答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定，施工单位应当严格遵守有关文物保护的法律、法规和国家有关标准，在施工过程中发现文物、古迹的，应当立即保护，并按照有关规定向文物行政部门报告。文物行政部门接到报告后，应当及时采取措施，保护现场，并在文物保护单位、施工单位和公安机关等各方协商一致后，采取措施拆除或者修复。因此，施工单位可以委托有资质的专业单位进行拆除，并在施工过程中保障文物安全。12、【题目】某建筑工程合同约定，承包人应在接到建设单位支付进度款通知后15日内完成支付。若因建设单位未能按时向承包人支付进度款，导致工期延误，下列关于工期延误的说法正确的是：A.工期延误应完全由建设单位承担责任B.工期延误应由建设单位和承包人共同承担责任C.工期延误应由承包人承担责任D.无论造成工期延误的原因何在，均不产生工期延误的后果【答案】B【解析】根据《合同法》第七十三条规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方支付违约金。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。本题中，由于建设单位未能按时支付进度款，造成工期延误，因此工期延误应由建设单位和承包人共同承担责任。13、在建设工程合同中，下列关于工程款支付的表述中，正确的是（）。A.发包人应当按照合同约定支付工程款，但可以不按照约定的时间支付B.发包人不得拖欠工程款，但可以按月预付款C.发包人应当按照合同约定支付工程款，并按照约定的支付比例预付款D.发包人可以拖欠工程款，但应当在竣工后一次性支付答案：C解析：根据《建设工程施工合同》的规定，发包人应当按照合同约定支付工程款，并按照约定的支付比例预付款。发包人不得拖欠工程款，否则应当承担违约责任。14、根据《建筑法》规定，下列关于建筑施工企业资质的表述中，错误的是（）。A.建筑施工企业应当依法取得相应的资质等级B.建筑施工企业资质分为总承包资质和专业承包资质C.建筑施工企业资质等级分为一级、二级、三级D.建筑施工企业应当根据工程规模和技术要求选择相应的资质等级答案：D解析：根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法取得相应的资质等级，并根据工程规模和技术要求选择相应的资质等级。建筑施工企业资质分为总承包资质和专业承包资质，资质等级分为一级、二级、三级。选项D表述错误。15、在建设工程中，下列关于安全生产责任的表述中，正确的是（）。A.施工单位应当对施工现场的安全生产负全部责任B.施工单位对施工现场的安全生产负主要责任，监理单位负次要责任C.施工单位对施工现场的安全生产负次要责任，监理单位负主要责任D.施工单位和监理单位共同对施工现场的安全生产负同等责任答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对施工现场的安全生产负全部责任。施工单位应当建立健全安全生产责任制度，明确各级领导和工作人员的安全生产责任。选项A表述正确。16、根据《建筑法》，建筑施工企业按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，（）。A、可以依据经验适当调整施工技术标准B、可以依据建设单位要求调整设计图纸C、不得偷工减料D、可以适当降低工程质量答案：C解析：根据《建筑法》，建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，确保工程质量。选项A、B、D均不符合《建筑法》的规定。17、某建筑公司以欺骗手段取得资质证书，根据《建筑法》，发证机关可以责令该公司限期改正，处以罚款，情节严重的，可以（）。A、处以50万元以下罚款B、降低资质等级C、给予警告，暂不处理D、吊销资质证书答案：D解析：根据《建筑法》规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的，发证机关有权撤销其资质证书，并可依法处以罚款；情节严重的，吊销资质证书。选项D正确。18、根据《建筑法》的规定，工程监理单位转让监理业务的行为应承担的责任是（）。A、工程监理单位无需承担任何责任B、对建设单位处以罚款C、对工程监理单位处以罚款，没收违法所得，降低资质等级或吊销资质证书D、取消其注册登记资格答案：C解析：根据《建筑法》规定，工程监理单位不得转让工程监理业务。如果违反规定，将由建设行政主管部门处以罚款，没收违法所得，并可以降低资质等级或吊销资质证书。选项C准确反映了法律规定的处罚措施。19、关于变更设计文件的下列说法中，正确的是：（

）A.设计变更文件应由建设单位签证并盖章B.设计变更文件应由设计单位签证并盖章C.设计变更文件应由施工单位签证并盖章D.设计变更文件应由监理单位签证并盖章答案：B解析：设计变更文件应由设计单位签证并盖章。因为设计变更是在施工过程中，根据工程需要或实际条件变化而对设计文件进行的修改，设计单位对设计方案的合理性和可行性具有最专业的判断，因此应由设计单位负责签证和盖章。20、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（

）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15B.30C.60D.90答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起60日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。这是为了保证招标投标活动的顺利进行，确保合同的及时签订和履行的合法权益。21、建设工程中，甲施工单位按照乙设计单位的设计图纸进行施工，实训监理单位进行现场监理，丙建设单位最终对工程质量进行验收。关于民事责任，下列说法正确的是：（

）A.建设单位承担全部责任B.施工单位承担全部责任C.监理单位承担全部责任D.设计单位和施工单位承担连带责任答案：D解析：根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的规定，设计单位和施工单位在建设工程中承担连带责任。如果工程质量出现问题，设计单位和施工单位应当根据各自的责任进行赔偿，且建设单位可以向任一方请求赔偿。因此，设计单位和施工单位承担连带责任。22、根据《建筑法》的规定，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立合同，合同中必须明确约定（）。A.工程质量、工期、造价B.工程质量、工期、造价、技术标准C.工程质量、工期、造价、设计要求D.工程质量、工期、造价、施工图纸答案：A解析：《建筑法》规定，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立合同，合同中必须明确约定工程质量、工期、造价等内容。技术标准、设计要求、施工图纸等可以在合同中根据具体情况进行约定，但不是必须明确约定的内容。因此，正确答案为A。23、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量验收的说法中，错误的是（）。A.施工质量验收应当在工程完工后进行B.施工质量验收应当由施工承包单位组织实施C.施工质量验收应当与施工过程同步进行D.施工质量验收应当符合国家标准、行业标准答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工质量验收应当在工程完工后进行，并应当与施工过程同步进行，确保施工质量。施工质量验收应当由施工承包单位组织实施，并应当符合国家标准、行业标准。因此，选项A中的“施工质量验收应当在工程完工后进行”是错误的。24、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产责任的说法中，错误的是（）。A.施工单位应当建立健全安全生产责任制B.施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员C.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训D.施工单位应当将安全生产责任书与施工合同同时签订答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对施工人员进行安全生产教育和培训。但是，安全生产责任书与施工合同并非同时签订，而是作为施工合同的一部分或者作为附件进行签订。因此，选项D中的“施工单位应当将安全生产责任书与施工合同同时签订”是错误的。25、下列关于仲裁协议效力的表述中，正确的是（）。A、合同无效，仲裁协议亦无效B、仲裁协议有效，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁C、仲裁委员会有权对发生争议的当事人订立的有效仲裁协议的效力作出决定D、一方当事人受胁迫订立仲裁协议，该仲裁协议无效【答案】B【解析】本题考查的是仲裁协议效力确认。合同无效，仲裁协议依然有效；仲裁机构有权对发生争议的当事人订立的有效仲裁协议的效力作出决定；一方当事人受胁迫订立仲裁协议，当事人可以向人民法院确认该仲裁协议的效力。26、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、出入通道口等危险部位，设置明显的（）。A、安全警示标志B、公开栏C、安全责任牌D、安全管理牌【答案】A【解析】本题考查的是安全标志。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、出入通道口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。27、关于总承包单位与分包单位工程质量责任的说法，正确的是（）。A、总承包单位应当对分包工程的质星承担完全责任B、分包单位与总包单位对分包工程的质量承担连带责任C、分包单位出现质量事故，建设单位应当向分包单位直接追究质量责任D、分包单位出现质量事故，建设单位应当向总承包单位和分包单位追究责任【答案】B【解析】本题考查的是总承包单位和分包单位的质量责任。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。当分包单位出现质量问题时，建设单位可以向总承包单位或分包单位追究质量责任。28、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工企业质量责任的说法错误的是：A.施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工B.施工单位应当建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理C.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验D.施工单位不得转包或者违法分包工程答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十八条规定，施工单位对其施工的工程质量负责。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验。因此，选项D“施工单位不得转包或者违法分包工程”是施工单位质量责任的内容，不是错误说法。其他选项均为施工单位质量责任的具体要求。29、关于建设工程合同履行的相关规定，下列说法正确的是：A.建设单位应按照合同约定支付工程预付款B.工程进度款支付的平均单价与合同约定的单价不一致，施工方有权拒绝支付工程进度款C.工程验收合格后，施工方应提交竣工验收报告D.工程竣工验收合格后，施工单位仍可要求发包单位支付工程款答案：A解析：根据《中华人民共和国合同法》第二百八十条和第二百八十一条的规定，建设单位应当按照合同约定支付工程预付款，工程进度款的支付应以工程进度情况为依据，但不能低于约定比例。选项A符合法律规定。选项B和D的说法均与法律规定不符。选项C提到的竣工验收报告应由建设单位提交，而不是施工方。30、在施工过程中，如发现工程协议的建筑工程设计不符合国家规定的设计深度要求，下列处理方式中，正确的有：A.直接按国家规定的设计深度要求修改设计B.与建设单位协商后，按原设计要求施工C.向工程建设主管部门报告，并根据具体情况修改设计D.继续按原设计要求施工，待发现问题后再进行修改答案：AC解析：根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程设计条例》的规定，建筑工程设计应符合国家规定的设计深度要求。如发现工程协议的建筑工程设计不符合国家规定的设计深度要求，施工单位应向工程建设主管部门报告，并根据具体情况修改设计。因此，选项A和C是正确的处理方式。选项B和D均不符合法律规定。31、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工图设计文件审查的说法中，错误的是（）。A.施工图设计文件审查合格后方可施工B.施工图设计文件审查应在施工前进行C.施工图设计文件审查应由具备相应资质的机构进行D.施工图设计文件审查合格后，不得擅自变更答案：D解析：施工图设计文件审查合格后，如需变更，应当重新进行审查。因此，选项D错误。32、根据《中华人民共和国招标投标法》，下列关于招标投标的说法中，正确的是（）。A.招标人可以不按照法定程序进行招标B.招标人可以要求投标人提供投标保证金，但不得收取投标保证金C.招标人可以委托招标代理机构办理招标事宜D.投标人可以不按照招标文件的要求编制投标文件答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人可以委托招标代理机构办理招标事宜。因此，选项C正确。33、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产费用的说法中，正确的是（）。A.施工单位应当根据工程特点和工期长短确定安全生产费用B.施工单位应当将安全生产费用纳入施工合同C.施工单位可以将安全生产费用用于其他用途D.施工单位不需要向建设单位报送安全生产费用使用情况答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当将安全生产费用纳入施工合同。因此，选项B正确。34、中标人的投标应当符合（）。A、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外C、能够满足招标文件的实质性要求，并且惠及招标人的利益D、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并且惠及招标人的利益答案：B解析：根据《招标投标法实施条例》第四十九条的规定，中标人的投标应当符合能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。35、建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，应（）。A、追究刑事责任B、吊销资质证书C、降低资质等级D、处工程合同价款2%以上4%以下的罚款答案：B解析：根据《建筑法》第六十六条的规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。而出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程的行为，情节严重的可能会被吊销资质证书。36、下列各项中，属于无效合同的是（）。A、合同的内容违反法律、行政法规的强制性规定B、因重大误解订立的合同C、订立时显失公平的合同D、乘人之危订立的合同答案：A解析：《合同法》第五十二条明确规定，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。因此选项A中的合同内容违反法律、行政法规的强制性规定属于无效合同。37、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑物折旧的主要方法是（

）A.重置成本法B.收益现值法C.成新折扣法D.统计分析法答案：C解析：成新折扣法是建筑行业常用的折旧方法之一，它主要是通过估算建筑物的残值来计算折旧，即根据建筑物的新旧程度、剩余经济使用寿命等因素，按一定比例计算折旧。38、在建设工程质量管理中，关于施工图的审查，以下说法错误的是（

）A.施工图必须经审核批准后方可使用B.施工图审查单位应当对审查结果负责C.施工图审查一般由施工图设计文件的生产单位进行D.审查内容包括设计深度、符合工程强制性标准的要求等答案：C解析：施工图审查是由政府相关部门或其他依法设立的审查机构进行的，而非施工图设计文件的生产单位。39、关于招标投标活动中的不正当竞争行为，以下说法错误的是（

）A.中标人不得再与其他投标人就同一项目进行重新招标B.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人C.投标人不得串通投标、抬高标价或压低标价D.评标委员会成员应当回避与自己有利害关系的情况答案：A解析：中标人并非禁止与原投标人就同一项目重新招标，但在法律条款中有规定，中标人对同一项目不得再向原招标人或其他招标人或行政监督部门提出异议。40、根据《中华人民共和国建筑法》，以下哪项不属于建设单位应具备的基本条件？A.具有法人资格B.具有必要的资金C.具有良好的信誉D.具有符合国家标准的设计能力答案：D解析：《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当具备法人资格、必要的资金和良好的信誉。设计能力属于设计单位应具备的条件，与建设单位的要求不同。因此，选项D不属于建设单位应具备的基本条件。41、《中华人民共和国招标投标法》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的多少？A.2%B.3%C.5%D.8%答案：C解析：《中华人民共和国招标投标法》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金是投标人的投标文件的一部分，用于保证投标人按照招标文件的要求履行投标责任。42、关于施工合同争议的解决方式，以下哪种方式不属于法定解决途径？A.行政调解B.民事诉讼C.行政诉讼D.仲裁答案：A解析：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，施工合同争议的解决方式主要包括民事诉讼、仲裁和行政诉讼。行政调解不属于法定解决途径，它是一种非正式的争议解决方式，通常由当事人自愿选择。因此，选项A不属于法定解决途径。43、根据《建筑法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10B、15C、20D、30正确答案：D解析：《建筑法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。此题考查的是建设工程合同的订立时间限制。44、下列哪项不属于建筑市场主体的行政管理对象？A、对建设活动承担法律责任的相对人B、对建设活动承担法律责任的管理者C、作为建设工程质量责任的建筑施工企业D、作为建设工程法律责任的承接方正确答案：B解析：建筑市场主体的行政管理对象主要包括建设工程质量责任的建筑施工企业、对建设活动承担法律责任的相对人以及作为建设工程法律责任的承接方等。而B项中的“对建设活动承担法律责任的管理者”更偏向于监管部门或管理者，不属于市场主体范畴。45、以下哪个选项是按照《建筑法》规定的关于建筑安全生产管理的规定？A、施工单位的法定代表人对本单位的安全生产负责B、作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见C、建设单位可以根据工程特点，指定部分工程的设计工作由该工程监理单位完成D、建设单位可以明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量正确答案：B解析：《建筑法》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建筑工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。施工人员有权对影响健康的作业现场提出改进意见，这体现了施工现场的安全生产管理要求，满足题目条件。46、在建设工程中，下列哪种行为属于违法分包？A.分包单位将其承包的部分工程分包给具有相应资质的施工单位B.施工单位将全部工程分包给具有相应资质的施工单位C.施工单位将工程分包给不具备相应资质的单位D.施工单位与其母公司之间相互分包工程答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位将建设工程分包给其他单位的，应当分包给具有相应资质条件的单位。分包单位不得将其承包的工程再分包。因此，选项C为违法行为。A项是合法分包，B项属于转包，D项也属于转包。47、下列关于工程验收权力的说法，正确的是：A.工程的勘察、设计、施工、监理单位均有权对工程进行验收B.只有建设单位有权对工程进行验收C.工程验收应由质量监督机构负责D.工程验收应由施工单位自行决定答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，竣工工程的质量验收，由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位共同进行。建设单位是工程验收的合法主持者，具有验收权利。48、建设工程施工合同中，以下哪项不属于合同变更的内容？A.增减合同约定的工程量B.改变合同约定的工期C.改变合同约定的质量标准D.增加合同约定的安全防护措施答案：D解析：工程合同变更主要包括以下内容：增加或减少合同约定的工程内容；改变合同约定的工程量；变更合同约定的工期；改变合同约定的质量标准；改变合同约定的付款方式；其他合同内容变更。增加合同约定的安全防护措施属于合同补充内容，而非合同变更。49、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程实行质量保修制度。下列关于保修期限的说法正确的是：A.屋面防水工程的最低保修期限为2年B.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期C.装修工程的最低保修期限为5年D.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限答案：B解析：根据《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年；装修工程的最低保修期限为2年；基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。因此选项B正确。50、施工单位未按照国家有关标准规范施工，造成工程质量不符合规定标准，导致建筑物倒塌事故。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处以：A.十万元以上五十万元以下的罚款B.撤销其与安全生产有关的资格C.处三年以上七年以下有期徒刑D.以上皆可答案：D解析：根据《中华人民共和国安全生产法》的相关条款，对于因违反安全生产管理规定而导致重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，除了可能对单位处以罚款之外，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员还可以撤销其与安全生产有关的资格，甚至追究刑事责任。故选项D为正确答案。51、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起多少日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门备案？A.7天B.15天C.30天D.60天答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应在建设工程竣工验收合格后15天内，向建设行政主管部门或其他相关部门提交竣工验收报告及由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，完成备案手续。因此，正确答案为B选项。52、关于建设工程合同效力的问题，以下说法正确的是：（）A.合同双方未在合同中明确约定合同效力的，合同无效B.合同双方在合同中约定合同效力的，合同无效C.合同双方未在合同中明确约定合同效力的，合同有效D.合同双方在合同中约定合同效力的，合同有效答案：C解析：根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同当事人双方未在合同中明确约定合同效力的，不影响合同的效力。因此，选项C正确。53、以下哪项不属于建设工程合同的主要内容？（）A.合同标的B.合同价格C.合同工期D.合同质量答案：B解析：建设工程合同的主要内容一般包括合同标的、合同工期、合同质量等，而合同价格通常也是合同内容的一部分。因此，选项B不属于建设工程合同的主要内容。54、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，以下关于施工许可管理的说法正确的是：（）A.施工许可由建设单位申请B.施工许可由施工单位申请C.施工许可由设计单位申请D.施工许可由监理单位申请答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，施工许可由建设单位申请。建设单位在取得施工许可证后方可进行施工。因此，选项A正确。55、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、3C、6D、12答案：B解析：《建筑法》第九条规定：“建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。”56、关于施工中垫资的说法，正确的是()。A、垫资的法律性质是工程欠款B、垫资利息的利率最高不受限制C、当事人之间垫资条款无效的，承包人不能请求发包人支付垫资利息D、当事人对垫资利息事先有约定，其利率低于中国人民银行发布的同期利率，则该约定对于双方具有法律约束力答案：D解析：A选项错误在于法律性质的问题，垫资是借款合同关系，不是工程欠款；B选项错误在于有关利息问题的约束；C选项虽然正确描述了具体情况下的处理方式，但答案表述不够全面，应该明确在垫资约定无效情况下，承包人仍可主张承担党政付款责任，只是无法主张利息。57、以下关于建设工程招标投标的说法，不正确的是()。A、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜B、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日C、招标项目需要划分标段，确定工期的，招标人应当合理划分标段，确定工期D、发售资格预审文件、招标文件收取的费用标准必须按照严格规定答案：D解析：D选项的表述不准确，在实际操作中，招标文件和资格预审文件的费用收取标准可以根据项目具体情况合理确定，并不强制严格规定。58、《建筑法》规定，建设单位不得与监理单位有隶属关系或其他利害关系，下列不属于利害关系的是（）。A.监理单位为建设单位提供咨询服务B.监理单位参与建设单位的项目立项C.监理单位的高级管理人员曾是建设单位的员工D.监理单位的母公司是建设单位的子公司答案：A解析：《建筑法》第四十七条规定，建设单位不得与监理单位有隶属关系或其他利害关系。监理单位不得与被监理工程的施工承包单位及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系。A选项中，监理单位为建设单位提供咨询服务并不属于利害关系。而B、C、D选项均属于利害关系。因此，正确答案为A。59、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量的叙述错误的是（）。A.施工单位应为施工过程的质量控制提供必要的保障B.施工单位对施工质量负责，承担施工质量的全部责任C.施工单位应建立质量管理体系，并严格执行D.施工单位应积极配合政府监管部门对施工质量的监督检查答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第十七条规定，施工单位对施工质量负责，承担相应的施工质量责任。B选项中，施工单位承担施工质量的全部责任是正确的，因此答案为B选项。60、在施工合同中，关于工期延误的处理，下列说法不正确的是（）。A.因不可抗力导致工期延误，承包人可请求延期B.因工程变更导致工期延误，发包人应承担相应的延期损失C.因承包人原因导致工期延误，承包人应承担责任D.承包人请求延期，应提供相应的证据答案：B解析：施工合同中关于工期延误的处理原则是：因不可抗力导致工期延误，承包人可请求延期；因工程变更导致工期延误，发包人应承担相应的延期损失；因承包人原因导致工期延误，承包人应承担责任。D选项中，承包人请求延期，应提供相应的证据，也是正确的。而B选项中所述的“因工程变更导致工期延误，发包人应承担相应的延期损失”是不正确的，因为工程变更若确实导致工期延误，双方的合同中应有相应的约定。因此，答案为B。二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程实行质量保修制度。下列关于保修范围和最低保修期限的说法正确的是：A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年E.园林绿化工程，为1年答案：A,B,C解析：根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条的规定，建设工程的保修期，从竣工验收合格之日起计算。保修范围和最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。选项D中的“3年”错误，正确的应为2年；园林绿化工程的保修期限在法律中没有明确规定，因此选项E不符合题目要求。故正确答案为A、B、C。2、关于建设工程合同，以下说法正确的是（）A.建设工程合同可以约定违约金B.建设工程合同必须采取书面形式C.建设工程合同的当事人可以约定争议解决方式D.建设工程合同在履行过程中，如发生争议，应首先协商解决E.建设工程合同履行完毕后，合同终止答案：ABCDE解析：A.建设工程合同可以约定违约金，这是合同条款中常见的内容，用以约束合同双方履行合同义务。B.建设工程合同必须采取书面形式，根据《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。C.建设工程合同的当事人可以约定争议解决方式，如仲裁、诉讼等，以维护双方的合法权益。D.建设工程合同在履行过程中，如发生争议，应首先协商解决，协商不成的，可以依法申请仲裁或提起诉讼。E.建设工程合同履行完毕后，合同终止，合同双方的权利义务终止，合同关系结束。3、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证应当具备的条件有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求C.已经确定建筑施工企业D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.有保证工程质量和安全的具体措施答案：A、B、C、D、E解析：根据《建筑法》第八条，申请领取施工许可证，应当具备以下条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工单位；（五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施。因此，正确答案包括A、B、C、D、E五个选项。4、关于建设工程承包合同，以下说法正确的是（）A.承包人应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人C.发包人可以要求承包人垫付工程建设资金D.施工合同签订后，承包人的项目经理按约定发生变更的，应当经建设单位确认答案：ABD解析：A项，根据《建筑法》第二十六条规定，承包人应当在其资质等级许可的范围内承揽工程。B项，根据《建筑法》第二十四条规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。C项，发包人不得迫使承包人带资承包工程，意思就是不得要求承包人垫付工程建设资金，因此不正确。D项，施工合同签订后，项目经理不得擅自变更的情况包括：未经建设单位同意或确认；擅自和与自己有亲属关系或经济利益关系的人though接负责人。因此，以上三项说法正确。5、在施工合同履行过程中，发包人未按约定支付工程款，承包人可以采取的措施包括：A.停工并要求赔偿因停工造成的损失B.直接解除合同C.要求发包人支付违约金D.向法院申请支付令E.将已完成的工程自行处理以抵偿工程款【答案】A、C、D【解析】根据《中华人民共和国合同法》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当发包人未按合同约定支付工程款时，承包人有权要求发包人支付拖欠的款项及相应的利息，并可请求支付违约金。此外，如果发包人的行为构成根本违约，承包人可以暂停施工，并有权向法院申请支付令，但直接解除合同或自行处理已完成工程需要满足更为严格的条件，通常需要先通过协商、调解或仲裁等程序解决争议。因此，选项A、C、D正确。而B项直接解除合同和E项将已完成的工程自行处理以抵偿工程款，在没有经过法定程序的情况下，可能不被法律支持。6、根据《建设工程质量管理条例》，下列哪些行为属于违法分包？A、施工单位将其承包的全部建设工程转包给其他单位B、施工单位将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转包给其他单位C、施工单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位D、施工单位将建设工程非主体结构的施工分包给具有相应资质条件的单位E、施工单位将建设工程的专业工程分包给具有相应资质条件的单位答案：ABC解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位不得将建设工程转包或者违法分包。其中，违法分包包括以下行为：A、施工单位将其承包的全部建设工程转包给其他单位；B、