建筑工程承包合同标准

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程质量标准：_______二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计、施工、材料设备采购、安装、调试、验收、培训、质保等费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不因材料价格、人工费用等变化而调整。三、合同履行3.1承包人应按合同约定，完成工程的设计、施工、验收等全部工作，并保证工程质量达到约定的标准。3.2承包人应按合同约定的时间节点，向发包人提交工程进度报告，发包人有权对工程进度和质量进行监督和检查。3.3发包人应按合同约定，向承包人支付合同价款，支付时间及方式见附件。3.4发包人应提供施工所需的场地、水源、电源、通信等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。3.5发包人应按合同约定，提供施工所需的相关许可、批准、验收等手续，并承担相关费用。四、合同价款的支付4.1合同价款的支付分为四个阶段，具体支付时间、比例及金额见附件。4.2发包人应在每阶段工程验收合格后____个工作日内，向承包人支付相应合同价款。4.3发包人逾期支付合同价款的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付逾期利息。五、工程验收5.1工程验收分为四个阶段，具体验收时间、内容、标准见附件。5.2发包人应组织有关单位对工程进行验收，承包人应按约定参加验收。5.3工程验收合格的，发包人应在验收合格后____个工作日内支付合同价款。5.4工程验收不合格的，承包人应按照验收意见整改，并重新申请验收。六、违约责任6.1承包人未按合同约定完成工程的，应向发包人支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2发包人未按合同约定支付合同价款的，应向承包人支付违约金，违约金为应支付合同价款的____%。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。8.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前的准备工作：双方应对工程内容、工程规模、工程质量标准等进行充分了解和沟通，确保合同内容的准确性和完整性。2.合同价款的支付：双方应严格按照合同约定的支付时间及比例支付合同价款，避免逾期支付导致纠纷。3.工程验收：双方应严格按照合同约定的验收时间、内容、标准进行验收，确保工程质量达到约定标准。4.违约责任：双方应严格遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体之间的权利义务关系，确保建筑工程质量、安全、进度和投资控制等目标实现的法律。3.违约金：是指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金，用于弥补对方因违约所造成的损失。4.补充协议：是指在原有合同基础上，对合同未尽事宜或者需要变更、补充的事宜所签订的协议。5.工程验收：是指在工程完成后，由发包人组织有关单位对工程的质量、安全、功能等方面进行的检查、试验和评定，以确定工程是否达到合同约定的质量标准。6.诉讼：是指当事人因合同纠纷向人民法院提起的司法解决方式，通过法院的审判程序解决争议。特殊应用场合：1.工程变更：如果发包人在工程进行中对工程内容、规模、质量标准等进行变更，应与承包人协商，并根据变更内容重新签订补充协议。2.不可抗力：如遇自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商解决，根据情况调整工程进度和合同价款。3.工程延期：如因承包人原因导致工程无法按约定的时间节点完成，应向发包人支付违约金。4.工程质量问题：如工程验收不合格，承包人应按照验收意见整改，并重新申请验收。如果整改后仍不合格，承包人应承担重新施工的费用。5.合同价款调整：如因材料价格、人工费用等变化导致合同价款需要调整，双方可协商签订补充协议，约定调整方式和金额。附件列表：1.工程设