建筑施工合同协议案例

合同编号：__________建筑施工合同协议一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______元（大写：_________________________元整）二、合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为：_______元（大写：_________________________元整），其中包括：（1）工程款：_______元；（2）材料款：_______元；（3）施工人员工资：_______元；（4）施工管理费：_______元；（5）税金及其他费用：_______元。2.2乙方承诺按照甲方的要求，保证工程质量，按时完成施工任务。三、合同工期3.1双方确认，本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长，否则乙方应按照违约责任承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量必须达到_______等相应标准，并符合消防、环保、安全等相关要求。4.3工程验收合格后，乙方应按约定提供相关质保资料，并保证质保期内工程质量。五、付款方式及进度5.1双方确认，本工程付款方式分为_______期，具体付款时间及比例如下：（1）工程进度达到_______%时，支付工程款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，支付工程款的_______%；（3）工程验收合格后，支付剩余工程款及质保金。5.2甲方支付工程款时，应提供等额的税务发票。六、违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程，应按照违约责任向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______元/天。6.2甲方未按约定时间支付工程款，应按照违约责任向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______元/天。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付相应的人工、材料、设备等费用。七、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。（2）合同中所涉及的工程内容、工程规模、工程预算等基本情况应真实、准确、完整，不得有虚假记载。（3）甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程质量和进度。（4）合同中涉及的付款方式、付款时间、违约金等经济条款，双方应认真审查，确保公平合理。（5）合同签订后，甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规，不得擅自变更合同内容。2.解决办法：（1）如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求依法解决争议。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指自然人、法人或其他组织依法独立进行民事法律行为的能力。3.工程质量：指工程建设项目符合国家及地方相关法律法规、施工图纸、施工规范和标准的要求。4.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。5.质保金：指乙方在工程验收合格后，按照合同约定保留的一部分工程款，作为乙方在质保期内保证工程质量的资金。6.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权限，包括地域管辖权和级别管辖权。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目的规模较大，施工周期较长。补充条款：甲乙双方应定期召开工程进度会议，及时沟通工程进度、质量及存在的问题，确保工程顺利进行。2.场合：工程项目涉及特殊材料或技术的使用。补充条款：甲乙双方应明确特殊材料或技术的质量标准、供应时间及价格，并在合同中予以约定。3.场合：工程项目所在地附近有文物保护区、生态环境敏感区等特殊区域。补充条款：甲乙双方应遵守相关法律法规，采取措施保护文物和生态环境，确保工程顺利进行。4.场合：工程项目在施工过程中可能受到自然灾害或其他不可抗力因素的影响。补充条款：甲乙双方应制定应对自然灾害或其他不可抗力因素的预案，并按照预案采取相应措施。5.场合：甲方对工程质量有特殊要求。补充条款：甲乙双方应明确甲方的特殊要求，并在合同中约定相应的质量标准和检测方法。附