生态修复模板工程施工合同

生态修复模板工程施工合同合同编号：__________生态修复模板工程施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商具备生态修复工程的施工资质和经验，愿意承担项目的施工工作；3.双方希望通过本合同明确双方在项目施工过程中的权利和义务；根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格与支付2.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的施工价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：（1）业主自本合同签订之日起__________日内，向承包商支付合同总价__________%；（2）承包商完成施工进度达到__________%后，业主向承包商支付合同总价__________%；（3）承包商完成施工并验收合格后，业主向承包商支付合同总价剩余的__________%。2.3支付条件：（1）承包商按照本合同约定的时间节点完成施工进度；（2）承包商提供的工程质量符合国家相关标准和甲方的要求；（3）承包商按照本合同约定的条款履行合同义务。三、施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工计划，确保项目在__________内完成。3.2如有特殊情况导致施工进度延误，承包商应及时与业主沟通，并按照双方协商确定的方案进行调整。四、工程质量4.1承包商应严格按照国家相关法律法规、标准和甲方的要求，保证工程质量。4.2工程验收：双方共同组成验收组，对工程进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未能按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.承包商资质证明文件2.项目设计方案3.施工图纸4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.施工进度计划7.工程质量验收标准8.环境保护措施方案9.安全生产管理措施10.付款凭证及进度报告二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定时间完成施工，视为违约。2.承包商施工质量不符合国家标准和甲方要求，视为违约。3.业主未按照约定时间支付合同款项，视为违约。4.业主未提供施工所需场地、资料等，导致施工进度延误，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供项目场地、资金等。2.乙方：指合同中的承包商方，负责完成项目施工。3.合同总价：指双方约定的承包商完成工程项目所需的全部费用。4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。5.验收合格：指工程项目经过验收，符合国家相关标准和甲方要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，确保工程质量符合标准。3.款项支付纠纷：解决办法：按照合同约定的付款条款进行支付，如有争议，双方协商解决。4.施工过程中的安全事故：解决办法：立即启动应急预案，及时报告甲方，依法承担相应责任。5.环境保护问题：解决办法：严格按照环境保护措施方案执行，确保施工过程中的环境保护。五、所有应用场景：1.适用于各类生态修复工程项目，如土地整治、水土保