工程分包合同协议书样本

合同编号：__________一、分包工程概况1.1分包工程名称：__________1.2分包工程地点：__________1.3分包工程内容：__________1.4分包工程面积：_______平方米1.5分包工程工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、分包工程价款及支付2.1分包工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。2.2甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____，于本合同签订后_______个工作日内支付。2.3甲方按照工程进度，每月支付乙方工程进度款，支付比例为当月完成工程量的70%。2.4工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，支付比例为30%。2.5乙方提供等额的发票，甲方依法予以支付。三、分包工程质量及标准3.1乙方应按照甲方的要求及国家标准、行业标准、地方标准和相关规范组织施工，确保分包工程质量。3.2分包工程质量必须达到_______等相应标准，并符合设计文件和施工图纸的要求。3.3乙方应严格按照施工组织设计、施工方案、安全技术措施等进行施工，确保工程安全。四、分包工程的安全与环保4.1乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和强制性标准的规定，确保施工安全。4.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照相关法律法规和甲方要求进行施工，确保不对环境造成污染。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成分包工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：分包工程合同总价款的0.5%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付工程款的0.5%。六、争议解决本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且支付完毕所有款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，确保合同的合法性、有效性。2.双方在签订合同时，应认真阅读合同内容，明确各自的权利和义务，确保双方的合法权益。3.分包方应严格按照合同约定和国家相关标准进行施工，确保分包工程的质量、安全与环保。4.合同价款的支付按照约定的时间和比例进行，如有逾期支付，应支付违约金。5.如双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及合同纠纷处理的法律法规，包括《中华人民共和国合同法》及相关司法解释。2.分包工程：是指在总包工程范围内，由总包单位将其的一部分工程委托给其他单位或个人施工的行为。3.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，按照约定向对方支付的金钱。4.质量标准：是指工程质量应达到的国家标准、行业标准、地方标准和相关规范。5.环保：是指在施工过程中，对施工现场的环境进行保护，确保不对环境造成污染。6.管辖权：是指法院对一定范围内的案件行使审判权的权限。特殊应用场合及补充条款：1.工期紧张：甲方项目进度紧张，要求乙方加班加点完成分包工程。补充条款：双方协商确定加班时间及加班工资支付标准。2.设计变更：在施工过程中，若发生设计变更，导致分包工程内容、工程量发生变化。补充条款：双方应根据实际情况协商调整合同价款及工期。3.不可抗力：因自然灾害、社会事件等不可抗力因素，导致分包工程无法按约定时间完成。补充条款：双方根据不可抗力因素的影响，协商调整工期及合同履行。4.材料价格波动：在合同履行期间，若材料价格发生较大波动。补充条款：双方协商确定材料价格波动对合同价款的影响及分担方式。5.工程质量争议：工程验收过程中，双方对分包工程质量存在异议。补充条款：双方协商确定质量争议的解决方式及责任划分。附件列表：1.分包工程设计图纸及相关技术资料2.分