工程承包协议书样本_第1页
工程承包协议书样本_第2页
工程承包协议书样本_第3页
工程承包协议书样本_第4页
工程承包协议书样本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________一、工程概况1.1本项目位于_______,工程内容包括:_______。1.2工程规模:_______。1.3工程质量标准:_______。1.4工程工期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、合同价格2.2合同价款支付方式如下:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价_______%;(2)工程进度达到_______%时,甲方支付乙方合同总价_______%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价_______%;(4)剩余合同总价_______%,作为质量保证金,在工程保修期满后_______日内无息支付给乙方。三、承包范围及义务3.1承包方应按照本协议约定的工程内容、工程规模、工程质量标准完成本项目。3.2承包方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按违约金的方式向乙方追讨延迟交付的违约金,违约金计算方式为:延迟交付的工程价款×0.05%。3.3承包方应保证工程质量,确保工程验收合格。如工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。3.4承包方应遵守国家法律法规,严格执行施工现场的管理规定,确保工程安全。四、甲方权利和义务4.1甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付合同价款。4.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施,并保障施工现场的安全。4.3甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续,包括但不限于规划、建设、环保、消防等相关部门的审批手续。4.4甲方应按约定时间提供施工图纸及技术资料,确保乙方正常施工。五、工程验收5.1工程验收标准按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量验收统一标准》等有关法律、法规和标准执行。5.2工程验收合格后,甲乙双方应共同签署《工程验收报告》。六、保修6.1工程验收合格后,乙方应按照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,对工程进行保修。6.2保修期限自工程验收合格之日起计算,保修期限按照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定执行。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行本协议的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金计算方式为:违约方应支付的合同价款×0.1%。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同主体的合法性:确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织。2.工程内容的明确性:详细描述工程的内容、规模、质量标准等,以避免履行过程中的纠纷。3.合同价款的约定:明确合同总价及支付方式,确保双方权益。4.工程工期:约定合理的工期,并根据实际情况调整。5.违约责任:明确违约金计算方式,以保障双方权益。6.保修条款:按照相关法律法规规定,约定保修期限及责任。7.争议解决:选择合适的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同法:调整合同关系,规范合同当事人行为的一部法律。2.建筑法:调整建筑活动,规范建筑市场秩序的一部法律。3.民事权利能力:法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。4.民事行为能力:法人或其他组织依法独立进行民事行为的能力。5.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照约定向对方支付的金钱。6.保修:施工单位对建设工程在保修期限内出现的质量问题,依法承担修复和赔偿责任。7.争议解决:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决合同当事人之间的纠纷。特殊应用场合及补充条款:1.甲方为政府部门,乙方为私营企业:补充条款:鉴于甲方为政府部门,乙方应遵守政府相关法律法规,按照政府规定的程序和标准进行施工。同时,甲方应保证乙方的合法权益,不得无故干预乙方的正常施工。附件:政府部门的批准文件、相关法律法规等。2.甲方为房地产开发商,乙方为施工单位:补充条款:鉴于甲方为房地产开发商,乙方应按照甲方的开发计划和质量要求进行施工。甲方应保证乙方的工程款项及时支付,确保工程顺利进行。附件:房地产开发项目批准文件、施工图纸、工程预算等。3.甲方为国有企业,乙方为中标单位:补充条款:鉴于甲方为国有企业,乙方应按照国有企业的规定和标准进行施工。甲方应保证乙方的工程款项及时支付,并协助乙方办理相关手续。附件:国有企业相关规章制度、中标通知书、施工图纸等。4.甲方为外国企业,乙方为国内施工单位:补充条款:鉴于甲方为外国企业,乙方应按照国际惯例和甲方的要求进行施工。甲方应保证乙方的工程款项及时支付,并协助乙方办理相关手续。附件:外国企业的授权书、施工图纸、工程预算等。5.甲方为个体经营者,乙方为施工队伍:补充条款:鉴于甲方为个体经营者,乙方应按照甲方的要求进行施工。甲方应保证乙方的工程款项及时支付,并协助

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论