施工合同补充协议范例

合同编号：__________施工合同补充协议一、工程范围及内容1.1本补充协议所述工程范围及内容详见附件一。附件一为本补充协议不可分割的一部分，与本补充协议具有同等法律效力。二、合同价格2.1按照原合同约定的计价方式，本补充协议所述工程的价格为____元（大写：__________________________元整）。2.2乙方应当按照本补充协议约定的工程范围和内容，完成施工任务。如因乙方原因导致工程范围和内容发生变化，乙方应当及时与甲方沟通，并按照甲方确认的范围和内容调整工程价格。三、合同履行3.1乙方应当按照原合同和本补充协议约定的时间、质量、安全等标准完成施工任务。3.2甲方应当按照原合同和本补充协议约定的付款方式和付款时间支付合同价款。3.3双方应当共同维护工程现场的安全，遵守安全生产规定，确保工程顺利进行。四、违约责任4.1任何一方违反原合同和本补充协议的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照原合同和本补充协议的约定追究乙方的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行原合同和本补充协议过程中发生的争议，应当协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本补充协议与原合同如有冲突，以本补充协议为准。本补充协议未尽事宜，按照原合同执行。6.3本补充协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日附件一：工程范围及内容详细清单注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以避免混淆和误解。2.甲方和乙方信息：准确填写甲方和乙方的名称、地址和联系方式，确保双方之间的沟通畅通无阻。3.工程范围及内容：详细列出工程范围及内容的详细清单，以便双方明确工作内容和目标。4.合同价格：明确合同价格，并注明大写金额，以避免金额纠纷。5.合同履行：约定明确的履行时间、质量和安全标准，确保工程顺利进行。6.违约责任：明确违约责任和违约金的具体金额，以保护双方的权益。7.争议解决：约定明确的争议解决方式和法院管辖地，以便在发生争议时能够及时解决。8.其他约定：包括合同的生效、修改和补充方式，以及与原合同的冲突解决等。关键词语的法律名词解释：1.施工合同：指甲方与乙方之间就施工工程达成的明确双方权利义务的协议。2.甲方：指委托施工的一方，通常为工程项目的业主或开发商。3.乙方：指承担施工任务的一方，通常为施工单位或承包商。4.工程范围及内容：指施工合同中约定的具体施工项目和工作内容。5.合同价格：指双方约定的完成施工任务所需支付的金额。6.违约责任：指一方违反合同约定时，应承担的法律责任和违约金赔偿责任。7.争议解决：指当合同履行过程中发生争议时，双方采取的解决方式和途径。8.法院管辖地：指双方约定的人民法院所在地，用于解决合同争议的司法管辖。特殊应用场合及补充条款：1.工程延期：如果因为不可抗力因素（如恶劣天气、材料供应延迟等）导致工程无法按照原定时间完成，乙方应及时通知甲方，并与甲方协商延期事宜。双方可协商确定合理的延期时间和可能的费用调整。2.设计变更：如果在施工过程中，甲方提出设计变更需求，乙方应认真评估变更对工程进度和成本的影响，并与甲方沟通确定变更的具体内容和相应的费用调整。3.工程增项：甲方在施工过程中提出增加工程项目的需求，乙方应评估增项的合理性和可行性，并与甲方协商确定增项的工程范围、价格和施工时间。4.材料供应问题：如果乙方因甲方提供的材料原因导致施工受阻或工程质量受到影响，乙方应及时与甲方沟通，甲方应负责解决材料供应问题，并承担由此产生的额外费用。5.安全事故：如果施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取措施控制局面，并及时通知甲方。双方应共同配合保险公司进行事故处理，并按照相关法律法规承担相应责任。附件列表：1.工程范围及内容详细清单2.设计图纸和施工图纸3