2024年修订版：建筑工程延期施工协调协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年修订版：建筑工程延期施工协调协议本合同目录一览一、前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围二、定义与解释2.1术语定义2.2解释规则三、合同主体3.1甲方权益3.2乙方权益3.3丙方权益四、延期施工情况4.1延期原因4.2延期申请4.3延期批准五、延期施工协调5.1协调机制5.2沟通协调5.3协调记录六、延期施工期间责任6.1甲方责任6.2乙方责任6.3丙方责任七、延期施工费用7.1费用计算7.2费用支付7.3费用退还八、延期施工对合同其他条款的影响8.1工期调整8.2质量标准8.3安全责任九、合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序十、违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约十一、争议解决11.1争议类型11.2争议解决方式11.3争议解决程序十二、合同的生效、变更与终止12.1生效条件12.2变更条件12.3终止条件十三、其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力十四、附则14.1合同附件14.2合同修订14.3合同解除第一部分：合同如下：一、前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围本协议仅适用于原合同项下的建筑工程延期施工相关事宜，不涉及原合同以外的任何权利义务。二、定义与解释2.1术语定义（1）甲方：指公司，住所地：成都市锦江区路号。（2）乙方：指建筑有限公司，住所地：省市区路号。（3）丙方：指原合同中约定的分包方及供应商。（4）本项目：指甲方位于成都市锦江区路号的土地上的建筑工程。（5）延期施工：指原合同约定的施工进度因甲方原因导致无法按期完成，乙方不得不申请延长工期的情况。2.2解释规则本协议所用术语，如无另外定义，均应具有原合同中的含义。本协议的条款如有解释上的争议，应参照合同法的相关规定进行解释。三、合同主体3.1甲方权益甲方应按照本协议的约定，及时提供变更后的施工图纸及施工技术要求，确保乙方能够正常开展施工活动。甲方应承担因变更导致的原合同约定的施工进度延迟的全部责任。3.2乙方权益乙方有权根据本协议的约定，申请延期施工，并按照甲方提供的变更后的施工图纸及施工技术要求进行施工。乙方应承担因延期施工导致的原合同约定的施工进度延迟的部分责任。3.3丙方权益丙方应按照本协议及原合同的约定，履行分包及供应义务。如因甲方原因导致延期施工，丙方有权根据本协议的约定，向甲方追偿因延期导致的损失。四、延期施工情况4.1延期原因本项目的延期施工原因是甲方在合同签订后提供的施工图纸及施工技术要求发生了重大变更，导致原合同约定的施工进度受到影响。4.2延期申请乙方应在得知甲方施工图纸及施工技术要求变更后，及时向甲方提出延期施工的书面申请，并附上相关证明材料。4.3延期批准甲方应在收到乙方延期申请后10个工作日内，对乙方的申请进行审批。如甲方同意延期施工，应与乙方签订本协议，明确延期施工的相关事项。五、延期施工协调5.1协调机制甲乙双方应建立延期施工协调机制，确保延期施工期间的各项工作顺利进行。协调机制包括定期召开协调会议、设立专项协调小组等。5.2沟通协调甲乙双方应保持密切沟通，及时解决延期施工期间出现的问题。如遇重大问题，双方可随时召开紧急协调会议，共同协商解决。5.3协调记录甲乙双方应将延期施工期间的沟通协调情况记录在案，以便日后查证。协调记录应包括会议时间、地点、参与人员、讨论内容、决策结果等内容。六、延期施工期间责任6.1甲方责任甲方应按照本协议的约定，及时提供变更后的施工图纸及施工技术要求，确保乙方能够正常开展施工活动。甲方应承担因变更导致的原合同约定的施工进度延迟的全部责任。6.2乙方责任乙方应按照甲方提供的变更后的施工图纸及施工技术要求进行施工。如因乙方原因导致施工进度延迟，乙方应承担相应的违约责任。6.3丙方责任丙方应按照本协议及原合同的约定，履行分包及供应义务。如因乙方原因导致施工进度延迟，丙方有权根据本协议的约定，向乙方追偿因延期导致的损失。八、延期施工对合同其他条款的影响8.1工期调整根据本协议的约定，延期施工导致原合同约定的工期无法按时完成。因此，甲方同意对原合同的工期进行调整，具体调整内容如下：（1）原合同约定的工期顺延X个月。（2）如乙方在延期施工期间完成施工，甲方应支付乙方相应的提前完成奖励，具体奖励标准由双方另行协商确定。8.2质量标准乙方应确保延期施工期间施工质量不受影响，仍按照原合同约定的质量标准进行施工。如因乙方原因导致施工质量下降，乙方应承担相应的违约责任。8.3安全责任乙方应加强延期施工期间的安全管理，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。九、合同的变更与解除9.1变更条件任何一方均可在本协议有效期内，向对方提出书面变更请求。变更请求应明确变更的内容、理由及影响。9.2解除条件本协议的有效期自双方签字盖章之日起至原合同约定的工程竣工验收合格之日止。除非一方严重违反本协议，另一方不得单方面解除本协议。9.3变更与解除的程序变更或解除本协议，必须经双方协商一致，并签订书面协议。书面协议应加盖双方公章，并由双方授权代表签字。十、违约责任10.1甲方违约如甲方未能按照本协议的约定提供变更后的施工图纸及施工技术要求，导致乙方无法正常开展施工活动，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为原合同约定的施工进度延迟部分的工程款总额的5%。10.2乙方违约如乙方未能按照甲方提供的变更后的施工图纸及施工技术要求进行施工，导致施工进度延迟，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为原合同约定的施工进度延迟部分的工程款总额的5%。10.3丙方违约如丙方未能按照本协议及原合同的约定履行分包及供应义务，导致施工进度延迟，丙方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为原合同约定的施工进度延迟部分的工程款总额的5%。十一、争议解决11.1争议类型本协议项下的争议，包括但不限于合同的履行、解释、变更、解除、违约责任等。11.2争议解决方式双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序如双方在争议解决过程中未能达成一致，任何一方均可向人民法院提起诉讼，请求依法判决。诉讼过程中，本协议继续有效，除非法院另有判决。十二、合同的生效、变更与终止12.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2变更条件本协议的有效期自双方签字盖章之日起至原合同约定的工程竣工验收合格之日止。除非一方严重违反本协议，另一方不得单方面解除本协议。12.3终止条件（1）原合同约定的工程竣工验收合格。（2）本协议约定的延期施工期间届满。十三、其他约定13.1保密条款双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等权利。13.3不可抗力如因不可抗力导致本协议无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据具体情况协商解决。十四、附则14.1合同附件本协议附件包括原合同及本协议的签字盖章页。14.2合同修订本协议的修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。修订后的协议取代原协议。14.3合同解除本协议在履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除本协议。解除协议应书面通知对方，并按照本协议的争议解决条款处理后续事宜。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方、乙方以外的自然人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、金融机构等。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方根据合同约定或法律法规规定，参与甲乙双方的合作、监督或协调等活动。1.2第三方分类第三方可分为两类：一类是甲乙双方同意介入的第三方，另一类是法律法规强制要求介入的第三方。甲乙双方应明确第三方的类别，并在合同中予以约定。二、第三方责任限额2.1第三方责任第三方介入后，其责任范围和责任限额应在合同中明确。第三方应在其职责范围内，对甲乙双方负责，并按照合同约定履行义务。2.2责任限额约定甲乙双方应在合同中约定第三方的责任限额，包括但不仅限于赔偿限额、责任范围、免责条件等。如无特别约定，第三方对甲乙双方的损失承担有限责任。三、第三方权利与义务3.1第三方权利第三方根据合同约定或法律法规规定，有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督、检查和评估。第三方有权要求甲乙双方提供相关信息，以确保合同的顺利履行。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，履行监督、协调和协助等职责。第三方应保持中立立场，公正公平地处理甲乙双方的事务。四、第三方介入程序4.1第三方选定甲乙双方应共同选定第三方，并在合同中明确第三方的名称、职责和权利。如双方无法达成一致，可提交仲裁机构或人民法院指定。4.2第三方介入时间第三方应在本合同约定的时间内介入合同履行过程。如提前或延迟介入，甲乙双方均有权要求第三方承担违约责任。4.3第三方退出程序第三方完成介入职责后，应按照合同约定或甲乙双方的要求退出合同履行过程。第三方退出的具体程序应在合同中明确。五、第三方与其他各方关系5.1第三方与甲方关系第三方介入后，应独立履行合同约定的职责，甲方应尊重第三方的独立性，不得干涉第三方的正常工作。5.2第三方与乙方关系第三方介入后，应独立履行合同约定的职责，乙方应尊重第三方的独立性，不得干涉第三方的正常工作。5.3第三方与丙方关系第三方介入后，应独立履行合同约定的职责，丙方应尊重第三方的独立性，不得干涉第三方的正常工作。六、第三方违约责任6.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行职责，导致合同无法履行或造成甲乙双方损失，第三方应承担违约责任。6.2第三方违约赔偿第三方违约造成的损失赔偿金额应根据合同约定的赔偿限额和责任范围确定。如合同中未约定，甲乙双方可协商确定。七、第三方介入后的争议解决7.1争议类型本合同项下的争议，包括但不限于第三方未能按照合同约定履行职责、第三方与其他各方之间的权益划分等。7.2争议解决方式甲乙双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决程序如双方在争议解决过程中未能达成一致，任何一方均可向人民法院提起诉讼，请求依法判决。诉讼过程中，本合同继续有效，除非法院另有判决。八、第三方介入后的合同变更与解除8.1变更条件任何一方均可在本合同有效期内，向对方提出书面变更请求。变更请求应明确变更的内容、理由及影响。8.2解除条件本合同的有效期自双方签字盖章之日起至原合同约定的工程竣工验收合格之日止。除非一方严重违反本合同，另一方不得单方面解除本合同。8.3变更与解除的程序变更或解除本合同，必须经双方协商一致，并签订书面协议。书面协议应加盖双方公章，并由双方授权代表签字。九、第三方介入后的合同附则9.1合同附件本合同附件包括原合同及本合同的签字盖章页。9.2合同修订本合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。修订后的合同取代原合同。9.3合同解除本合同在履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除本合同。解除合同应书面通知对方，并按照本合同的争议解决条款处理后续事宜。十、第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.原合同及本合同的签字盖章页2.甲乙双方的身份证明文件，包括营业执照、法定代表人身份证明等3.甲乙双方授权代表的授权委托书4.工程项目的相关批准文件，如规划许可证、施工许可证等5.施工图纸及施工技术要求变更的证明文件6.延期施工申请及批准文件7.延期施工期间的沟通协调记录8.延期施工期间的施工进度计划9.延期施工期间的施工质量保证文件10.延期施工期间的安全生产责任书11.第三方选定及介入的文件，包括第三方与甲乙双方签订的协议12.第三方履行职责的证明文件，如监督报告、评估报告等13.第三方违约的证据材料，如违约通知书、赔偿请求等14.争议解决过程中的相关文件，如仲裁申请书、诉讼起诉状等15.其他甲乙双方认为必要的附件，如合同履行过程中的会议纪要、往来函件等说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按约定提供变更后的施工图纸及施工技术要求，需承担违约责任，向乙方支付违约金未按约定支付工程款，需承担违约责任，向乙方支付违约金及逾期利息未按约定提供施工场地，导致乙方无法正常施工，需承担违约责任，向乙方支付违约金未按约定履行其他义务，根据具体情况，向乙方支付违约金或承担其他法律责任2.乙方违约行为及责任认定：未按甲方提供的变更后的施工图纸及施工技术要求进行施工，需承担违约责任，向甲方支付违约金未按约定完成施工进度，需承担违约责任，向甲方支付违约金未按约定保证施工质量，需承担违约责任，向甲方支付违约金未按约定履行其他义务，根据具体情