建设工程协议

建设工程协议合同编号：__________

甲方（以下简称“委托方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于委托方拥有合法的建设工程土地及建设项目，并拟对该项目进行建设；鉴于承包方具备相应的资质和丰富的施工经验，同意承接该项目的建设工作。为明确双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，签订本建设工程协议。

一、合同目的

1.1本合同旨在明确双方在委托方所属土地上实施__________（项目名称）建设工程过程中的权利、义务和责任。

1.2承包方按照本协议约定完成工程建设，确保工程质量和安全，按时交付委托方使用。

二、签订背景

2.1委托方已取得本项目所需的土地使用权、建设规划许可证等相关手续，具备合法的建设工程条件。

2.2承包方具备国家认可的建筑工程施工资质，具备完成本项目的能力。

2.3双方在平等、自愿的基础上，就本项目达成一致，签订本建设工程协议。

双方签订本合同，即视为对合同条款的认可和接受。本协议的签订，旨在确保工程顺利进行，维护双方合法权益，促进双方合作共赢。

（以下内容省略）

主要条款：

三、服务内容

3.1承包方应按照委托方提供的工程图纸、技术规范及施工要求，完成__________（项目名称）建设工程的全部施工任务。

3.2承包方负责工程建设的施工组织、施工管理、施工协调以及与相关部门的沟通工作。

3.3委托方应向承包方提供施工所需的合法手续、资料和数据，确保承包方正常开展施工工作。

四、质量标准

4.1工程质量应达到国家和行业现行的质量标准及验收规范要求。

4.2承包方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量和安全。

4.3工程竣工后，双方应共同对工程进行验收，如验收不合格，承包方应无条件返工直至达到约定的质量标准。

五、价格支付

5.1双方经协商，确定本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

5.2工程进度款的支付方式：按工程实际进度，分期支付。

5.3工程竣工验收合格后，双方进行结算，委托方应在验收合格后__________个工作日内支付至合同总价95%的款项，剩余5%作为质量保证金，质保期满后，无质量问题，委托方支付剩余款项。

六、保密条款

6.1双方在合同履行过程中，应对知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息予以严格保密。

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

七、违约责任

7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2承包方未按约定工期完成工程，应支付逾期竣工违约金，具体金额双方约定。

7.3委托方未按约定支付工程款项，应支付逾期付款违约金，具体金额双方约定。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

9.1本合同一式两份，双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工之日止。

（以下内容省略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、委托方的权利与义务

10.1委托方的权利

a)按照合同约定，对承包方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。

b)在工程验收合格后，按时支付合同约定的工程款项。

c)在合同执行过程中，如发现设计或施工不符合约定要求，有权要求承包方进行整改。

10.2委托方的义务

a)提供工程建设的土地使用权、建设规划许可证等相关手续，确保工程合法进行。

b)在合同约定的时间内，向承包方提供施工所需的图纸、资料和数据。

c)为承包方提供施工所需的现场条件，如水、电、道路等基础设施。

d)配合承包方办理工程验收、审计等相关手续。

十一、承包方的权利与义务

11.1承包方的权利

a)按照合同约定，收取工程进度款和结算款。

b)在合同执行过程中，如遇到不可抗力因素，有权要求延长工期。

c)在合同约定的范围内，对施工方案、施工方法等进行自主决策。

11.2承包方的义务

a)严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量和安全。

b)按合同约定的工期完成工程，确保工程按时交付。

c)对施工现场进行安全管理，确保施工过程中的人员安全。

d)对施工过程中产生的问题及时与委托方沟通，确保工程顺利进行。

e)对施工过程中出现的质量问题，无条件返工直至达到约定质量标准。

十二、合作方式

12.1双方应建立定期沟通机制，对工程进度、质量、安全等方面进行协商和交流。

12.2在施工过程中，承包方应定期向委托方报告工程进度，委托方应给予必要的支持和配合。

12.3双方应共同参与工程验收，确保工程按照约定标准完成。

12.4在合同执行过程中，如一方需变更合同内容，应提前与对方协商，达成一致意见后方可进行变更。

（以下内容省略）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十三、合同有效期限

13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至以下条件之一满足时终止：

a)工程按照约定完成，并通过竣工验收；

b)双方协商一致，提前终止本合同；

c)一方严重违反合同条款，导致合同无法继续履行，另一方有权终止合同；

d)因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商同意终止合同。

十三、合同变更与解除

14.1合同的变更

a)在合同履行期间，如一方提出变更合同条款，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。

b)变更协议经双方签字（或盖章）后生效，与本合同具有同等法律效力。

14.2合同的解除

a)双方在合同履行过程中，如发生严重违约行为，导致合同无法实现目的，另一方有权书面通知解除合同。

b)合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理合同解除后的善后事宜。

十四、争议解决机制

15.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

15.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

15.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

十五、法律适用和管辖法院

16.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

16.2双方同意，对于因本合同引起的任何争议，双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，合同签订地人民法院具有唯一管辖权。

十六、合同效力

17.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

17.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

17.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，任何一方不得擅自修改或解除合同。如一方要求修改或解除合同，应取得对方的书面同意，否则视为无效。

（以下内容省略）

合同签字盖章及日期：

兹有甲乙双方，经充分协商，达成以下协议：

甲方（委托方）：__________

乙方（承包方）