2024年墙面抹灰工程劳务承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年墙面抹灰工程劳务承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3墙面抹灰工程的定义第二条工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3工程质量标准2.4工程进度要求第三条劳务承包内容3.1乙方承包的范围3.2乙方不承担的范围3.3乙方的义务和责任第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3支付时间第五条工期及延期5.1合同约定的工期5.2乙方延期施工的后果5.3甲方原因导致延期的处理第六条质量保证6.1乙方对工程质量的承诺6.2质量问题的处理6.3质量保证期的规定第七条安全文明施工7.1乙方应遵守的安全规定7.2乙方应遵守的文明施工规定7.3安全事故的处理第八条违约责任8.1甲乙双方违约的情形8.2违约责任的承担第九条争议解决9.1争议解决的方式9.2诉讼管辖法院第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条合同的生效和终止11.1合同的生效条件11.2合同终止的条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密责任的承担第十三条附则13.1合同附件13.2合同的修改和补充第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项14.2双方未约定的事项，按照国家相关法律法规执行。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××地址。1.2乙方名称：×××个人/公司，地址：×××地址。1.3墙面抹灰工程：指按照甲方要求，对甲方提供的墙面进行抹灰处理，包括材料的选购、施工、打磨、清理等工作。第二条工程概况2.1工程地点：×××地址。2.2工程面积：×××平方米。2.3工程质量标准：按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。2.4工程进度要求：乙方应在甲方规定的时间内完成工程，具体进度安排由双方另行协商确定。第三条劳务承包内容3.1乙方承包的范围：墙面抹灰工程的全部工作，包括材料费、施工费、人工费等。3.2乙方不承担的范围：与墙面抹灰工程无关的其他工程，以及因甲方原因导致的其他费用。3.3乙方的义务和责任：按照甲方要求完成墙面抹灰工程，保证工程质量，按期交付工程。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币×××元整（大写：人民币×××元整）。4.2支付方式：甲方支付乙方工程款项，支付方式为银行转账。4.3支付时间：甲方在工程验收合格后七个工作日内，支付乙方合同总价。第五条工期及延期5.1合同约定的工期：自××年××月××日起至××年××月××日止。5.2乙方延期施工的后果：乙方应按甲方要求的时间完成工程，如延期施工，应支付甲方合同总价10%的违约金。5.3甲方原因导致延期的处理：因甲方原因导致工程延期，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。第六条质量保证6.1乙方对工程质量的承诺：乙方保证墙面抹灰工程质量符合国家标准，并承担相应的质量责任。6.2质量问题的处理：工程验收过程中，如发现质量问题，乙方应在甲方规定的时间内进行整改。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担整改费用。6.3质量保证期的规定：工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方负责维修或更换。第七条安全文明施工7.1乙方应遵守的安全规定：乙方应按照国家和地方安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。7.2乙方应遵守的文明施工规定：乙方应遵守施工现场的文明施工规定，确保施工过程中不影响周边环境和他人正常生活。7.3安全事故的处理：如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规承担相应责任。第八条违约责任8.1甲乙双方违约的情形：8.1.1甲方未按约定时间支付工程款项，应支付乙方合同总价10%的违约金。8.1.2乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方合同总价10%的违约金。8.1.3甲乙双方未按约定履行合同其他条款，应承担相应责任。8.2违约责任的承担：8.2.1违约方应向守约方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。8.2.2违约方在违约后应在甲方规定的时间内纠正违约行为，并承担相应责任。第九条争议解决9.1争议解决的方式：甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院：本合同争议由×××人民法院管辖。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件：10.1.1甲乙双方协商一致，且变更内容不违反国家法律法规。10.1.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。10.2合同解除的条件：10.2.1甲乙双方协商一致，且解除原因符合国家法律法规。10.2.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十一条合同的生效和终止11.1合同的生效条件：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止的条件：11.2.1工程验收合格，乙方按约定时间交付工程。11.2.2甲乙双方协商一致，提前终止合同。第十二条保密条款12.1保密内容：甲乙双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密责任的承担：甲乙双方应对保密内容予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。如泄露保密信息，泄露方应承担相应责任。第十三条附则13.1合同附件：本合同附件包括工程设计图纸、施工方案、材料规格等。13.2合同的修改和补充：本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项：甲乙双方在合同履行过程中，如需其他约定，可另行签订补充协议。14.2双方未约定的事项，按照国家相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或关联本合同履行过程的个体或组织。15.2第三方介入情形：第三方可能包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、施工分包商等。15.3第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其在合同中的义务，并对因其原因导致的合同违约承担责任。第十六条第三方义务16.1第三方应向甲方和乙方提供合格的货物或服务，并保证其质量符合本合同要求。16.2第三方应按照合同约定的时间、地点、标准完成工作，并接受甲方和乙方的监督。16.3第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规，不得损害甲方和乙方的合法权益。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方和乙方之间的合同关系，不影响甲方和乙方之间的合同关系。17.2甲方和乙方对第三方的权利和义务，不影响对方的权利和义务。17.3第三方对甲方或乙方的债务，不得视为甲方或乙方的债务。第十八条第三方责任限额18.1第三方对甲方和乙方的赔偿责任，以合同约定的金额为限。若合同未约定，则第三方对每项违约行为的责任限额为其收益的相应比例。18.2第三方对甲方和乙方的赔偿责任，不影响甲方和乙方根据本合同对第三方享有的其他权利。18.3甲方和乙方对第三方的索赔，应以第三方实际违约行为造成的损失为限。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约，甲方和乙方有权要求第三方履行合同义务，或要求甲方和乙方赔偿损失。19.2第三方违约，甲方和乙方有权根据本合同及法律法规，采取必要的法律手段追究第三方的责任。第二十条第三方解除合同20.1第三方解除合同，应提前通知甲方和乙方，并承担因解除合同给甲方和乙方造成的损失。20.2第三方解除合同，不影响甲方和乙方根据本合同对第三方享有的其他权利。第二十一条附加条款21.1本合同未尽事宜，甲方和乙方可与第三方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。21.2第三方与甲方和乙方签订的补充协议，应提交本合同甲方和乙方备案。第二十二条第三方权益保护22.1甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止第三方合同。22.2甲方和乙方不得要求第三方履行合同以外的义务。第二十三条法律适用及争议解决23.1本合同及第三方介入的相关条款，适用中华人民共和国法律法规。23.2因本合同及第三方介入产生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十四条合同的生效、变更和终止24.1本合同自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效。24.2本合同的变更、解除或终止，应遵循合同法及有关法律法规的规定。24.3本合同的失效、变更和终止，不影响各方在合同履行过程中对第三方的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案附件三：材料规格书附件四：工程量清单附件五：施工合同副本附件六：工程验收标准附件七：安全防护措施方案附件八：文明施工要求附件九：违约金计算公式附件十：第三方资质证明文件附件一：工程设计图纸详细要求：图纸应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图等，以及详细的施工图和节点图。图纸应由专业设计师提供，并经过甲方审批。附件二：施工方案详细要求：施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工方法等详细内容。方案应由乙方制定，并提交给甲方审批。附件三：材料规格书详细要求：材料规格书应包括材料名称、规格、型号、性能指标等详细信息。规格书应由乙方提供，并经过甲方确认。附件四：工程量清单详细要求：工程量清单应包括工程项目的名称、数量、单位、单价等详细信息。清单应由乙方制定，并提交给甲方确认。附件五：施工合同副本详细要求：施工合同副本应包括合同主体、合同条款、工程内容、工程量、工期、质量标准、支付方式、违约责任等详细信息。附件六：工程验收标准详细要求：工程验收标准应包括工程质量验收标准、验收程序、验收方法等详细内容。标准应由国家相关法律法规规定，或由甲方提供。附件七：安全防护措施方案详细要求：安全防护措施方案应包括施工现场的安全防护措施、安全管理制度、安全事故处理办法等详细内容。方案应由乙方制定，并提交给甲方审批。附件八：文明施工要求详细要求：文明施工要求应包括施工现场的文明施工规定、文明施工标准、文明施工措施等详细内容。要求应由国家相关法律法规规定，或由甲方提供。附件九：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的计算方法，包括计算基数、计算比例等。公式应由甲方和乙方共同制定，并写入合同。附件十：第三方资质证明文件详细要求：第三方资质证明文件应包括第三方的营业执照、资质证书、相关许可证等证明文件。文件应由第三方提供，并经过甲方和乙方审核。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定时间完成工程。3.第三方未按约定提供货物或服务。4.甲方和乙方未按约定履行合同义务。违约责任认定：1.违约方应向守约方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。2.违约方在违约后应在甲方规定的时间内纠正违约行为，并承担相应责任。3.甲方和乙方对第三方的权利和义务，不影响对方的权利和义务。4.第三方对甲方或乙方的债务，不得视为甲方或乙方的债务。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，乙方应支付甲方合同总价10%的违约金，并承担因延期施工给甲方造成的损失。具体损