2024建筑外墙装饰工程分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024)建筑外墙装饰工程分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3分包工程定义第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条工程质量标准3.1质量标准3.2质量检验3.3质量争议的处理第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成工程第五条合同价格及支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4最终付款第六条承包方的义务及责任6.1施工义务6.2安全责任6.3材料供应第七条发包方的义务及责任7.1协调义务7.2配合义务7.3付款义务第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条税费13.1税费承担13.2税务登记第十四条其他条款14.1合同的副本14.2合同的保管14.3合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3分包工程定义分包工程是指根据本合同约定，由承包方负责施工的工程部分，包括工程的设计、材料供应、施工、竣工、保修等工作。第二条合同范围及工程量2.1工程范围分包工程的具体范围和内容详见附件一《分包工程范围及工程量清单》。2.2工程量清单承包方应按照约定的工程量清单进行施工，工程量清单详见附件一。2.3工程变更合同执行过程中，如因设计变更或其他原因导致工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量和工程价款。第三条工程质量标准3.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。具体质量要求详见附件二《工程质量标准》。3.2质量检验承包方应按照约定的质量标准进行施工，并接受发包方或其委托的第三方进行的质量检验。3.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应共同委托具有资质的第三方进行质量鉴定，并根据鉴定结果确定责任方。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划承包方应按照约定的工程进度计划进行施工，工程进度计划详见附件三《工程进度计划》。4.2工期延误因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。4.3提前完成工程提前完成工程的，按照约定的提前完成奖励办法进行奖励。第五条合同价格及支付5.1合同价格本合同的合同价格为附件四《合同价格明细表》中列明的金额。5.2支付方式合同价款的支付方式为银行转账，具体支付方式详见附件四。5.3进度付款发包方按照约定的付款节点和比例支付合同价款。5.4最终付款工程竣工并经验收合格后，发包方按照约定支付剩余的合同价款。第六条承包方的义务及责任6.1施工义务承包方应按照约定的工程范围、工程量、工程质量和工程进度进行施工。6.2安全责任承包方应确保施工过程中的安全生产，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定。6.3材料供应承包方应按照约定的材料供应要求，提供合格的施工材料。第七条发包方的义务及责任7.1协调义务发包方应负责协调相关部门，为承包方的施工提供必要的条件和支持。7.2配合义务发包方应按照约定的时间和要求，提供施工所需的设计文件、施工图纸等相关资料。7.3付款义务发包方应按照约定的付款方式和时间，支付合同价款。第八条违约责任8.1承包方违约承包方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。8.2发包方违约发包方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，赔偿承包方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方选择仲裁的，按照约定的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼双方选择诉讼的，向有管辖权的人民法院提起诉讼，服从法院的判决。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。10.2合同变更合同执行过程中，如双方协商一致，可以对合同的部分内容进行变更。10.3合同解除合同执行过程中，如发生不可抗力或其他约定的解除条件，双方可以协商解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2泄露后果如一方泄露对方的保密信息，应承担泄露造成的损失赔偿责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）等。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决。第十三条税费13.1税费承担合同执行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规的规定承担。13.2税务登记双方应按照国家税务法规的要求，进行税务登记和申报。第十四条其他条款14.1合同的副本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的保管双方应妥善保管本合同，未经对方同意，不得对外泄露。14.3合同的修改和补充本合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义第三方是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介方、监理方、检测机构、政府部门等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程质量检测、进度监督、材料供应监管、安全生产监督等方面。第二条第三方介入的方式及程序2.1第三方介入方式第三方介入应基于甲乙双方的共同委托或协商一致，并以书面形式确定。2.2第三方介入程序第三方介入程序包括但不限于第三方selection、合同签订、介入通知、沟通协商等环节。第三条第三方的主要义务及责任3.1第三方义务第三方应按照约定的事项和范围，独立、客观、公正地进行工作，并对其提供的服务承担责任。3.2第三方责任第三方应对其提供的服务结果负责，若因第三方原因导致损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方介入本合同事宜，不代表甲方利益，独立于甲方进行工作。4.2第三方与乙方关系第三方介入本合同事宜，不代表乙方利益，独立于乙方进行工作。4.3第三方与甲乙方关系第三方与甲乙方均为独立主体，彼此之间不存在任何法律意义上的从属或控制关系。第五条第三方介入的费用及支付5.1第三方费用第三方介入的费用按照双方协商确定的金额支付，具体费用在附件五《第三方费用明细表》中列明。5.2支付方式第三方费用的支付方式同合同价款的支付方式，详见附件四《合同价格明细表》。第六条第三方责任限额6.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其提供的服务结果造成损失时，第三方应承担的赔偿责任的上限。6.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的资质、声誉、服务范围等因素协商确定，并在合同中明确。6.3第三方责任限额的调整第三方责任限额可以在合同执行过程中，经甲乙双方协商一致进行调整。第七条第三方介入的终止7.1终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于合同履行完毕、第三方职责履行完毕、合同解除等。7.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应共同签署终止协议，明确终止日期、剩余费用处理等事项。7.3终止后的责任第三方终止介入后，对其在介入期间的行为和结果不再承担责任。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2仲裁双方选择仲裁的，按照约定的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3诉讼双方选择诉讼的，向有管辖权的人民法院提起诉讼，服从法院的判决。第九条合同的修订及补充9.1修订及补充方式本合同的修订及补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。9.2修订及补充的生效修订及补充的书面文件经甲乙双方签字（或盖章）后，即为本合同的有效组成部分，对双方具有法律约束力。第十条合同的解除及终止10.1解除及终止条件本合同的解除及终止条件详见本合同第七条“第三方介入的终止”。10.2解除及终止的程序本合同的解除及终止程序详见本合同第七条“第三方介入的终止”。10.3解除及终止后的责任本合同解除或终止后，甲乙双方应按照约定履行后续事项，包括但不限于费用结算、资料归档等。第十一条合同的适用法律及争议解决11.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决本合同争议的解决方式详见本合同第八条“第三方介入的争议解决”。第十二条合同的签订及生效12.1签订地点本合同在甲方所在地签订。12.2生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《分包工程范围及工程量清单》详细列出分包工程的范围和工程量，包括施工内容、材料种类、数量等信息。附件二：《工程质量标准》详细列出分包工程的质量标准，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。附件三：《工程进度计划》详细列出分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。附件四：《合同价格明细表》详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工费等。附件五：《第三方费用明细表》详细列出第三方介入的费用构成，包括第三方服务费、检测费、监理费等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照约定履行施工义务，如延期完工、工程质量不符合标准等。2.发包方未按照约定提供施工条件或付款，如延迟付款、提供的设计图纸有误等。3.第三方未按照约定提供服务，如检测结果不准确、监理不到位等。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小。2.违约方应承担因违约造成的直接损失，包括工程延期导致的费用增加、材料浪费等。3.违约方应承担因违约造成的间接损失，包括声誉损害、诉讼费用等。示例说明：如承包方延期完工，导致发包方遭受合同违约金损失，承包方应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.发包方：指根据本合同约定，拥有工程所有权并负责组织、协调、监督和控制分包工程的一方。2.承包方：指根据本合同约定，承担分包工程的设计、施工