土墙设计与施工总包合同

合同编号：__________地址：_______联系电话：_______联系人：_______地址：_______联系电话：_______联系人：_______鉴于甲方需要对土墙进行设计和施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：土墙设计与施工，包括土墙的规划设计、结构设计、施工图设计、施工及验收等。1.4工程规模：_______1.5工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同价格为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2合同价格包括：设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，未经双方协商一致，不得变更。第三条合同的履行3.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和工程预算，完成土墙的设计和施工。3.2乙方应保证设计方案的科学性、合理性和安全性，并承担因设计原因导致的一切责任。3.3乙方应按照约定的时间节点完成设计成果的提交，并保证施工进度和质量。3.4甲方应按照约定的时间和方式支付合同价款。3.5甲方应提供乙方施工所需的现场条件，并协助乙方办理相关手续。第四条合同价款的支付4.1本合同价款分为三次支付：（1）合同签订后_______天内，支付合同总价的30%；（2）设计成果提交后_______天内，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后_______天内，支付合同总价的40%。4.2甲方支付合同价款时，应出具相应的付款凭证。4.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付。第五条工程验收5.1工程验收标准：_______5.2工程验收程序：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请；（2）甲方在收到验收申请后_______天内组织验收；（3）验收合格的，双方签署验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在接到通知后_______天内整改完毕，并重新提交验收申请。5.3乙方应承担因施工原因导致的一切责任，包括但不限于返工、整改、赔偿等。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成设计成果的提交，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_______%。6.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。6.3甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝履行合同义务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的_______%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同双方主体资格合法，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。2.明确工程范围、规模、预算等关键条款，避免因模糊不清导致的纠纷。3.注意合同价款的支付方式和时间，确保按时支付，避免逾期付款导致的违约责任。4.关注工程验收标准和程序，确保工程质量符合约定。5.注意违约责任条款，了解在违约情况下双方的权益保障。6.明确争议解决方式，选择合适的争议解决机构，如法院或仲裁机构。解决办法：1.对于合同履行过程中的纠纷，通过友好协商解决，寻求双方都能接受的解决方案。2.如果协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院起诉或申请仲裁。3.在诉讼或仲裁过程中，严格按照法律规定和合同约定，提供相关证据，维护自身合法权益。4.在解决纠纷过程中，注意保护商业秘密和隐私，避免泄露相关信息。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指承担土墙设计和施工合同义务的一方。2.乙方：指承担土墙设计和施工合同义务的一方。3.合同价款：指双方约定的完成土墙设计和施工所需支付的金额。4.工程验收：指对土墙设计和施工质量进行评估，确认是否符合合同约定的标准。5.违约金：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向另一方支付的赔偿金。6.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同履行过程中产生的纠纷。7.仲裁：指合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。8.诉讼：指合同一方将争议提交给人民法院，请求法院依法审理并作出判决。特殊应用场合：1.地主或开发商委托承包商设计并建造临时土墙，以保护邻近的建筑物或土地在建筑施工期间不受影响。2.农田主人请承包商建造土墙以防止水土流失，保护农作物。3.企业或个人因环境保护需要，建造土墙来隔离噪音或防止污染物扩散。4.政府或公共机构因公共基础设施建设项目需要，委托承包商建造土墙。5.私人住宅所有者因美观或安全需要，建造景观土墙或防护土墙。附件列表：1.设计图纸：包括土墙的平面图、立面图、剖面图等详细设计图纸。2.施工方案：详细说明土墙施工的步骤、方法、工艺以及施工安全的措施。3.材料清单：列出建造土墙所需的所有材料及其规格、数量和质量标准。4.检验报告：包括土墙设计及施工过程中所涉及的各类检验报告，如材料合格证、强度试验报告等。5.付款凭证：记录合同价款的支付情况的凭证，包括银行转账凭证、现金支付收据等。6.验收报告：工程验收合格的正式文件，包括验收日期、验收人员签字等。7.违约金计算公式：明确违约金计算的具体公式，以便在违约情