工程承包合同格式参考

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承揽乙方委托的工程项目有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：_______元（大写：__________元整）二、合同条款2.1承包商义务（1）承包商应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求，完成本项目。（2）承包商应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。（3）承包商应承担因施工原因导致的第三方损失的责任。（4）承包商应按照约定时间和方式向乙方交付工程。2.2业主义务（1）业主应按照约定向承包商支付工程款项。（2）业主应协助承包商办理与工程相关的审批、验收等手续。（3）业主应提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。（4）业主应履行合同约定的其他义务。2.3工程进度和工期（1）双方约定工程开工日期为：_______年_______月_______日。（2）双方约定工程竣工日期为：_______年_______月_______日。（3）如因特殊情况导致工程进度受到影响，双方可协商调整工期。2.4工程价款及支付方式（1）双方约定工程价款为：_______元（大写：__________元整）。（2）支付方式为：_______。（3）支付进度为：_______。2.5工程质量及保修（1）工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。（2）工程竣工后，乙方应按照约定进行验收。（3）验收合格后，承包商应承担_______个月的工程保修期责任。（4）保修期内，如出现质量问题，承包商应负责维修或更换。三、违约责任3.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.2违约金计算方式为：违约方应支付给对方合同金额的_______%作为违约金。四、争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、其他约定5.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后_______日内终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，确保双方的合法权益。2.合同中应明确工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程预算等基本信息。3.双方应严格按照约定的工程进度和工期完成各自义务。4.工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准，确保工程安全。5.合同中应明确工程价款的支付方式、支付进度及违约责任等条款。6.合同中应约定争议解决方式，包括友好协商和向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：1.当双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。2.如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的审判规则，配合法院的调查和审理工作。4.法院根据双方提供的证据和合同约定，依法作出判决，双方应履行法院的判决结果。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及相关权利义务的法律规范总称。2.违约金：是指当一方违反合同约定时，应向守约方支付的金钱赔偿。3.工程质量：是指工程满足规定要求的能力，包括安全性、可靠性、适用性、耐久性等方面。4.保修期：是指承包商对工程在一定期限内出现的质量问题负责维修或更换的时间段。5.争议解决：是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行过程中产生的分歧和纠纷。特殊应用场合：1.情形一：如果工程涉及到居民区或者学校等敏感区域，需要增加对噪音、粉尘等污染的控制条款。补充条款：甲方应在施工过程中采取有效措施，确保工程对周边环境的影响降至最低，如在施工期间产生噪音、粉尘等污染，应立即采取措施进行处理，以免影响周边居民的正常生活和学校的教育秩序。2.情形二：如果工程需要在夜间或者周末施工，以保证工程进度，需要增加对周边居民生活的最小影响条款。补充条款：如甲方因工程需要必须在夜间或周末进行施工，应提前通知乙方，并尽量采取措施减少对周边居民生活的影响，如降低噪音、缩短施工时间等。3.情形三：如果工程涉及到文物或者重要建筑物，需要增加对文物保护的特别条款。补充条款：甲方在进行施工前，应向相关部门申请文物勘探，并在施工过程中采取措施保护文物和重要建筑物，如发现文物应立即