2024年外墙涂料施工协议详细草案

2024年外墙涂料施工协议详细草案版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2施工范围与内容1.3施工地点与工期1.4涂料产品与标准1.5合同金额与支付方式1.6违约责任1.7争议解决方式1.8合同的生效、变更与解除1.9保密条款1.10法律适用与争议解决1.11其他条款2.施工前的准备工作2.1施工前的现场勘查2.2施工方案的制定2.3施工材料的准备2.4施工设备的准备3.施工过程中的管理与协调3.1施工进度的控制3.2施工质量的监控3.3施工安全的管理3.4施工变更的处理4.施工完成后的验收与保修4.1施工完成的标准4.2验收程序与时间4.3保修期限与保修范围5.合同的履行与监督5.1合同的履行责任5.2监督与检查5.3合同的续签与终止6.合同争议的解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律途径解决7.合同的附件7.1涂料产品的样品7.2施工方案与设计图纸7.3施工合同的补充协议8.合同的签署与生效8.1合同签署的时间与地点8.2合同的生效条件8.3合同的副本与正本9.合同的解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件9.3合同解除或终止后的处理事项10.合同的违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的具体承担方式11.合同的修改与补充11.1合同修改的条件11.2合同补充的内容12.合同的权利与义务12.1合同各方的权利12.2合同各方的义务13.合同的履行地点与方式13.1合同履行地点13.2合同履行方式14.合同的争议解决方式14.1争议解决的优先顺序14.2争议解决的地点与机构第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方1.2施工范围与内容乙方根据甲方的要求，在甲方提供的施工地点为甲方进行外墙涂料施工，施工内容包括但不限于：涂料的选用、施工方案的制定、涂料的涂装、施工后的清理等工作。1.3施工地点与工期施工地点：甲方指定的地点；工期：自双方签订合同之日起至甲方确认施工完成之日止。1.4涂料产品与标准丙方应向乙方提供符合国家相关标准的涂料产品，具体品牌、型号、质量标准等详见附件一。1.5合同金额与支付方式合同金额：人民币万元整（大写：人民币陆拾万元整）；支付方式：甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同金额的50%作为预付款；剩余金额在乙方完成施工，甲方验收合格后七个工作日内支付。1.6违约责任各方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。违约责任的承担方式包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、解除合同等。1.7争议解决方式如合同执行过程中发生争议，各方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条施工前的准备工作2.1施工前的现场勘查乙方应在合同签订后七个工作日内对施工地点进行现场勘查，并制定施工方案。2.2施工方案的制定乙方应根据现场勘查结果，制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工时间、施工人员等，并于勘查后的十个工作日内将施工方案提交甲方审批。2.3施工材料的准备丙方应在合同签订后七个工作日内向乙方提供施工所需的涂料产品及相关材料，并保证产品质量符合国家相关标准和甲方要求。2.4施工设备的准备乙方应自行准备施工所需的设备及工具，并保证设备及工具的完好、适用。第三条施工过程中的管理与协调3.1施工进度的控制乙方应按照施工方案约定的时间节点完成施工，并保证施工进度符合甲方要求。3.2施工质量的监控乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量。3.3施工安全的管理乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身及财产安全。3.4施工变更的处理如施工过程中出现变更，乙方应立即通知甲方，并根据甲方的要求进行调整。第四条施工完成后的验收与保修4.1施工完成的标准施工完成的标准为甲方确认的验收合格。4.2验收程序与时间甲方应在乙方完成施工后七个工作日内组织验收；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收。4.3保修期限与保修范围乙方应对施工质量承担保修责任，保修期限为施工完成后一年，保修范围包括但不限于：涂料的脱落、开裂、褪色等问题。第五条合同的履行与监督5.1合同的履行责任各方应严格按照合同约定的条款履行各自的职责。5.2监督与检查甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，确保施工质量、进度和安全符合甲方要求。5.3合同的续签与终止合同到期后，如甲方需继续委托乙方进行施工，应提前一个月与乙方协商续签事宜。如甲方选择其他施工方，乙方应无条件撤场。第六条合同争议的解决6.1协商解决如合同执行过程中发生争议，各方应通过友好协商的方式解决。6.2调解解决协商不成的，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.4法律途径解决如各方同意通过法律途径解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的附件7.1涂料产品的样品乙方应向甲方提供施工所用的涂料产品样品，以便甲方确认产品质量。7.2施工方案与设计图纸乙方应根据施工要求，提供详细的施工方案及设计图纸，并提交甲方审批。7.3施工合同的补充协议如合同执行过程中出现未尽事宜，各方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。第九条合同的签署与生效8.1合同签署的时间与地点本合同于年月日，在市区路号签署。8.2合同的生效条件本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。8.3合同的副本与正本本合同一式肆份，甲、乙、丙各方各执壹份，具有同等法律效力。第十条合同的解除与终止9.1合同解除的条件（1）乙方严重违反合同约定，影响甲方利益；（2）乙方无法按期完成施工，严重影响甲方工程进度；（3）乙方提供的产品质量不合格，影响甲方利益。9.2合同终止的条件（1）乙方自愿放弃合同权利，解除合同；（2）乙方无法继续履行合同义务，甲方解除合同；（3）法律规定或甲方利益要求终止合同。9.3合同解除或终止后的处理事项合同解除或终止后，乙方应立即停止施工，撤出施工场地，并办理相关手续。甲方有权扣除乙方履约保证金，并要求乙方承担因解除或终止合同而产生的损失。第十一条合同的违约责任10.1违约行为的界定各方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。10.2违约责任的具体承担方式违约方应承担包括但不限于赔偿损失、支付违约金、支付损害赔偿金等违约责任。第十二条合同的修改与补充11.1合同修改的条件合同修改应由各方协商一致，并签订书面补充协议。11.2合同补充的内容合同补充协议应明确补充事项、修改内容，并与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的权利与义务12.1合同各方的权利各方有权按照合同约定行使各自的权利，并要求对方履行合同义务。12.2合同各方的义务各方应按照合同约定履行各自的义务，保证合同的顺利实施。第十四条合同的履行地点与方式13.1合同履行地点本合同在甲方指定的施工地点履行。13.2合同履行方式各方应按照合同约定的方式履行合同义务。第十五条合同的争议解决方式14.1争议解决的优先顺序各方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；调解不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2争议解决的地点与机构争议解决的地点为合同签订地，争议解决的机构为合同签订地人民法院。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：涂料产品的样品详细要求和说明：乙方应向甲方提供施工所用的涂料产品样品，样品应足以代表实际施工过程中所使用的涂料产品。甲方对样品进行确认后，乙方应保证施工过程中所使用的涂料产品与样品一致。附件二：施工方案与设计图纸详细要求和说明：乙方应根据施工要求，提供详细的施工方案及设计图纸，并提交甲方审批。施工方案应包括施工工艺、施工时间、施工人员等信息，设计图纸应清晰地展示施工效果。附件三：施工合同的补充协议详细要求和说明：如合同执行过程中出现未尽事宜，各方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。补充协议应明确补充事项、修改内容，并与本合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方严重违反合同约定，影响甲方利益；2.乙方无法按期完成施工，严重影响甲方工程进度；3.乙方提供的产品质量不合格，影响甲方利益。违约责任认定标准：1.乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；2.乙方无法按期完成施工，导致甲方工程进度受影响的，乙方应支付违约金；3.乙方提供的产品质量不合格，导致甲方利益受损的，乙方应承担产品质量保证责任。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成施工，导致甲方工程进度受到严重影响，甲方可以根据合同约定要求乙方支付违约金，以补偿因工期延误而导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同各方：指本合同的甲方、乙方和丙方；2.施工地点：指甲方指定的进行外墙涂料施工的地点；3.工期：指自双方签订合同之日起至甲方确认施工完成之日止的时间段；4.涂料产品：指丙方向乙方提供的用于施工的涂料产品；5.合同金额：指本合同约定的合同总